WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Муниципальный контракт № 0171300007015000045-0216597-01 Зимнее содержание автомобильных дорог на территории р.п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г. ...»

Муниципальный контракт № 0171300007015000045-0216597-01

Зимнее содержание автомобильных дорог на территории р.п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г.

р.п. Пречистое, Первомайский район, «06» ноября 2015 г.

Ярославская область

От имени городского поселения Пречистое Ярославской области Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области в лице Главы городского поселения Пречистое Ярославской области Мебеля Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное предприятие Ярославской области ЯРДОРМОСТ (ГП ЯРДОРМОСТ), в лице Генерального директора Лифанова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме (извещение № 0171300007015000045 от 16.10.2015 г.) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории р.

п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г. (далее – работы) в соответствии: с «Ведомостью объемов работ на зимнее содержание автомобильных дорог на территории р.п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г.» (приложение №1 к настоящему Контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта; с условиями настоящего Контракта, включая возможные работы, определенно в Контракте не упомянутые, но необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.2. Место выполнения работ (далее – Объект): Ярославская область, Первомайский район, автомобильные дороги в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования городского поселения Пречистое Ярославской области (приложение №2 настоящего Контракта).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 540 245,63 рублей (Пятьсот сорок тысяч двести сорок пять рублей 63 копейки), в том числе НДС 18%, что в стоимостном выражении составляет 82 410,35 рублей (Восемьдесят две тысячи четыреста десять рублей 35 копеек).

2.2. Цена Контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта, стоимость изделий, материалов и работ.

2.3. В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых и других обязательных платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок действия Контракта, за исключение случаев, установленных действующим законодательством РФ.





2.5. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта. Авансирование работ не предусмотрено.

2.6. Не позднее 5 числа каждого месяца Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки акты выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 за предшествующий месяц с приложением счетов-фактур (счетов).

Промежуточные платежи за выполненные работы производятся ежемесячно в течение 15-ти дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, подписанных Заказчиком, счетов-фактур (счетов). Несвоевременная оплата Заказчиком выполненных работ, не является основанием для приостановки, прекращения и невыполнения работ, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

По завершении всех работ по Контракту Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

- акт выполненных работ формы КС-2 на 100% выполненные работы;

- справку о стоимости выполненных работ формы № КС-3 под завершение всего объема работ.

Окончательный расчет за выполненные работы производится не позднее 31 декабря 2015 года при условии предоставления указанных документов.

2.7. Обязательство по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего Контракта, оплате не подлежат.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. К моменту подписания настоящего Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта на период до 31.01.2016 г. в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на расчётный счёт Заказчика, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Подрядчик самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных выше.

3.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта. В стоимостном выражении – 27 012,29 рублей (Двадцать семь тысяч двенадцать рублей 29 копеек).

3.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

3.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения Контракта.

3.5. В случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств и если Подрядчик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, что подтверждено положительным заключением экспертизы, выполненной в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик обязан возвратить ему денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления соответствующего письменного требования Подрядчика после окончания срока выполнения работ по Контракту.

3.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту денежный залог возвращается Подрядчику в размере, уменьшенном на стоимостную оценку требований Заказчика.

3.7. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Контракта выбрано перечисление денежных средств:

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

Адрес: 152430, Ярославская область, Первомайский район, п.Пречистое, ул. Ярославская, д.88

ИНН: 7623004398 КПП: 762301001 ОГРН: 1057602100049

Получатель: Отдел финансов администрации Первомайского муниципального района Ярославской области (Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области, л.с. 830010013)

Банк: Северный Банк Сбербанка России ОАО г.Ярославльр/с 40302810777030012981, БИК 047888670, к/с 30101810500000000670

В графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта №__».

3.8. В случае, установленном ч. 2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п.3.2. настоящего Контракта подлежит увеличению в полтора раза или Подрядчиком предоставляется информация, подтверждающая его добросовестность.

К такой информации относится: информация содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение Подрядчиком в течение одного года до даты подачи заявки на участие в закупке трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех и более Контрактов (при этом Контракты должны быть исполнены без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены настоящего Контракта.

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик для реализации настоящего Контракта принимает на себя обязательства:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.4. Заказчик, в целях осуществления контроля за ходом выполнения работ, вправе заключать договоры (контракты) в установленном порядке на услуги по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (далее инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

4.1.5. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой Заказчиком локальной сметы и условий настоящего Контракта.

4.1.6. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

б) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика.

4.1.7. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

4.1.8. При осуществлении контроля над ходом и качеством работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.9. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.10. Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.11. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2. Подрядчик для реализации настоящего Контракта принимает на себя обязательства:

4.2.1. Выполнить все работы и другие обязательства по Контракту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему, и сдать Объект Заказчику.

4.2.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, обязательное соблюдение требований ГОСТ, СНиП, РСН, СН, ВСН в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ (приложение № 2 к настоящему Контракту).

4.2.3. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия и оборудования.

4.2.4. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2.5. Обеспечить в ходе работ по выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности.

4.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

4.2.7. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию, соответствующую данному виду работ.

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь, о результатах перед Заказчиком.

4.2.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение действия настоящего Контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

4.2.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный Контрактом.

4.2.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

4.2.11. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.2.12. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о выполненных работах, в том числе на электронных носителях.

4.2.13. Пригласить Заказчика для приемки выполненных работ.

4.2.14.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2.15. Применять методы и системы контроля качества работ (в случае если на предприятии существует система контроля качества выполняемых работ).

4.2.16. Подрядчик гарантирует, что он обладает соответствующими правами и специальными разрешениями необходимыми для выполнения работ по Контракту.

4.2.17. Согласовать с органами Государственного надзора (в т. ч. ГИБДД ЯО) порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

4.2.18. Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта по закрепленным за ним участкам дорог в пределах средств, указанных в п. 2.1. настоящего Контракта.

4.2.19. Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное дежурство механизированных бригад. Дежурство проводится в течении времени с начала периода неблагоприятных погодных условий, при которых возможно образование гололедных явлений.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

5.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта несёт Подрядчик.

5.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

5.3. Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части Объекта, работы по которому в целом не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в установленном порядке.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки начала и окончания выполнения работ: с момента заключения Контракта по 31.12.2015 г.

6.2. Указанный в п. 6.1. срок выполнения работ является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком срока выполнения работ.

7.  ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

7.1. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на Объекте, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

7.2. Приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, которые подписываются Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписываются всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения об окончании работ, либо Подрядчику в тот же срок подготавливается и предоставляется мотивированный письменный отказ от подписания акта с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления, предлагаемых Заказчиком и окончательно определяемых Сторонами. Выявление недостатков и сроки их устранения фиксируются в акте недостатков, за подписями Сторон.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

7.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранены Подрядчиком.

7.4. Подрядчик в течении срока, указанного в акте недостатков (письменном отказе), обязан устранить все недостатки в выполненных работах и уведомить Заказчика о готовности повторно сдать результат выполненных работ.

7.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

7.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик. Если экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, то расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон Контракта – обе Стороны поровну.

7.7. При обоснованной претензии Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует: выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. Все поставляемые для работ материалы, конструкции и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими или иным образом препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

9.2.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

9.2.2. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

9.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков и начислить штраф в размере, предусмотренном п. 9.9. настоящего Контракта.

9.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не доказано, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

9.5. В случае просрочки оплаты за выполненные объемы работ Заказчиком, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 2,5% цены Контракта, что в стоимостном выражении составляет 13 506,14 рублей (Тринадцать тысяч пятьсот шесть рублей 14 копеек).

9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов, пеней.

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, за установленные факты ненадлежащего исполнения обязательств. Максимальный размер штрафа по настоящему Контракту устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% (десяти процентов) цены Контракта, что в стоимостном выражении составляет 54 024,57 рублей (Пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 57 копеек).

9.10. Расчёт суммы начисляемых штрафа и пени производится в порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

9.11. Взимание штрафов, пеней производится на основании отдельного предъявленного счета.

9.12. Уплата Стороной Контракта штрафа или применение иной формы ответственности не освобождает её от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.13. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.14. Систематическое, зафиксированное не менее 3 (трех) раз в текущий месяц, ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств является основанием для расторжения Контракта в соответствии со статьей 12 настоящего Контракта.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а так же войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней о наступлении и предполагаемом наступлении действий этих обстоятельств.

10.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10.5. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в досудебном претензионном порядке.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного претензионного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

11.3. В период рассмотрения возможных разногласий до их снятия или разрешения судом, или иным компетентным органом, Подрядчик обязан исполнять обязательства по Контракту в полном объеме.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, путем заключения соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не касающиеся существенных условий исполнения Контракта осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, при условии соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.4. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта, а в случае получения от Подрядчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, принимать решение об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.4.1. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, выразившейся в несоблюдении сроков производства работ на срок более 10 (десяти) дней;

12.4.2. если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми;

12.4.3. отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту и иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

12.5. Подрядчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта, а в случае получения от Заказчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, принимать решение об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.5.1. остановки Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней;

12.5.2. отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

12.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные объемы работ передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

12.7. В случае отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке Сторона, принявшая такое решение, уведомляет надлежащим образом другую Сторону о принятом решении. Надлежащим уведомлением считается направление решения в письменной форме любым способом связи, обеспечивающим фиксирование отправки и получения такого уведомления.

12.8. Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней от даты надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.9. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта обязана отменить не вступившее в действие решение, если устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия решения.

12.10. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные объемы работ передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

12.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся работ, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. К настоящему Контракту прилагается:

14.1.1. Ведомость объемов работ по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории р.п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г. (приложение №1);

14.1.2. Техническое задание Заказчика по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории р.п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г. (приложение №2)

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области

152430, Ярославская область, Первомайский район, р.п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 88

ИНН 7623004398

КПП 762301001

Банковские реквизиты:

л/с 830010011

В отделе финансов Администрации ПМР

р/с 40204810900000000112

Отделение г.Ярославль

БИК 047888001

ОКАТО 78229551000

ОКТМО 78629151

Глава городского поселения

Пречистое Ярославской области

_______________________Ю.Ю.Мебель

м.п.

Государственное предприятие Ярославской области ЯРДОРМОСТ (ГП ЯРДОРМОСТ)

150510, Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Индустриальная 4

ул. Индустриальная 4

ИНН 7627000228

КПП 762701001

Банковские реквизиты:

р/с 40602810201900000001

в ОАО Банк «ФК Открытие»

к/с 30101810300000000985

БИК 044525985

тел/факс (4852) 76-54-33 / 76-54-32

ОКПО 12663680

ОКОНХ 61129

Генеральный директор ГП ЯРДОРМОСТ

________________________ В.А. Лифанов

м.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ 0171300007015000045-0216597-01

от «06» ноября 2015 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории

р.п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г.

п/п Наименование работ

Един. изм. Объем работ

1 2 3 4

1. Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины 10 000 м2 25,263

2. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 10 000 м2 124,092

3. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора 10 км обочины 72,1

4. Очистка дороги от снега средними автогрейдерами 10 000 м2 84,21

5. Уборка снежных валов автогрейдерами 10 км вала 4,732

6. Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов КДМ 10 000 м2 58,947

7. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью - перемешивание ПГМ 1 000 м3 0,148

8. Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированной дорожной машины 10 км расстояния доставки 35,06

Заказчик:

Глава городского поселения

Пречистое Ярославской области

______________________Ю.Ю. Мебель

м.п. Подрядчик:

Генеральный директор ГП ЯРДОРМОСТ

_____________________ В.А. Лифанов

м.п.

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ 0171300007015000045-0216597-01

от «06» ноября 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории

р.п. Пречистое Ярославской области на ноябрь-декабрь 2015 г.

Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении подрядных работ

Таблица 1

№ п/п Обозначение

нормативного документа Название нормативного документа

1. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

2. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.

3. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

4. ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

5. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

6. Письмо Росавтодора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ИС Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

7. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

8. ГОСТ 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные общие требования безопасности.

9. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

10. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

11. ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

12. ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

13. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

14. ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

15. ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия

16. ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

17. ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

18. ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

19. ГОСТ Р52289-2004 Технические средства организации дорожного движения

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

20. ГОСТ Р52290-2004 Технические средства организации дорожного движения

Знаки дорожные. Общие технические требования

21. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

22. ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог

23. ОС-548-р Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

Требования к выполнению работ

Таблица 2

№ п/п Наименование Основные данные и требования

1. Условия выполнения работ

Подрядчик обеспечивает Объект материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием необходимых для выполнения работ.

2. Требования к используемым материалам Все поставляемые для работ материалы, изделия, конструкции, инженерное (технологическое) оборудование должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, пройти входной лабораторный контроль за счёт средств Подрядчика с использованием аккредитованной лаборатории. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

3. Требования к качеству работ Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в работе в период действия заключенного Контракта. Устранение всех обнаруженных в ходе выполнения работ недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Объем предоставления гарантий качества выполненных работ включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

4. Требования к безопасности Подрядчик самостоятельно организовывает работы и несёт ответственность за выполнение на месте производства работ мероприятий по охране труда, охране окружающей среды.

5. Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях (ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»). Необходимо выполнять меры осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием. Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

6. Охрана окружающей среды

Ответственность за соблюдение Законов и требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию, и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши и других видов мусора.

7. Особые условия Подрядчик может принять на себя по заключаемому Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

8. Дополнительные условия В случае привлечения к работам иностранных граждан, Подрядчик обязан подтвердить наличие у каждого из них всех необходимых документов, а также предоставить разрешение на привлечение и использование иностранных граждан в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования городского поселения

Пречистое Ярославской области

Таблица 3

№ п/п Наименование автомобильных дорог

Длина

км.

Покрытие проезжей

части Номер списка

1 2 3 4 5

Список первоочередной очистки и посыпки противогололедными материалами

1 Дорога по ул. Кооперативная от перекрестка с ул. Советской до д/с

«Березка» включая территорию автостанции 0,35 асфальтобетон 1

2 Дорога по ул. Ленина от начала улицы до ул. Советской включая подъезд к ПЧ-46 1 асфальтобетон 1

3 Дорога по ул. Любимская от начала улицы до пересечения с федеральной объездной дорогой 1,37 асфальтобетон 1

4 Дорога по ул. Привокзальная от начала улицы до пересечения с ул. Любимской0,84 асфальтобетон 1

5 Дорога по ул. Советская на всем протяжении 1,2 асфальтобетон 1

6 Дорога по ул. Фестивальная на всем протяжении включая дорогу до ЦРБ 1,8 асфальтобетон 1

7 Дорога по ул. Ярославская от отворотки «ГУП»Автодор» до федеральной трассы, включая:

- подъезд к Пречистенской СОШ;

- дорога от ресторана «Соть» до федеральной трассы и до Первомайского РОВД;

- дорога до «Пекарни»

- дорога до стадиона «Надежда» 3,7 асфальтобетон

асфальтобетон

асфальтобетон 1

8 Дорога по ул. Первомайская на всем протяжении 0,8 асфальтобетон 1

9 стоянка автотранспорта напротив здания администрации (ул. Ярославская дом № 90) 0,35 асфальтобетон 1

10 Дорога по ул. Заводская на всем протяжении 0,42 асфальтобетон 1

Список остальных дорог

11 Дорога по ул. Мелиоративная включая проезд от федеральной трассы до ул. Ярославской 0,5

0,3 асфальтобетон

песчано-гравийное 2

12 Дорога по ул. 30-лет Победы на всем протяжении 0,6 асфальтобетон 2

13 Дорога по ул. Ярославская от гаражей РАЙПО до дома № 96

от дома № 89 до дома № 101

от ул. Ярославской (переход к школе) до ул. Вологодской дом № 33

стоянка автотранспорта напротив здания администрации (ул. Ярославская дом № 88) 0,35

0,3

0,3

0,05 песчано-гравийное

песчано-гравийное

песчано-гравийное

асфальтобетон 2

14 Проезды многоквартирных домов улиц Ярославская, Вологодская 0,8 асфальтобетон 2

Итого: 15,03 км (первоочередной 11,83; второй очередью 3,2)

Заказчик:

Глава городского поселения

Пречистое Ярославской области

______________________Ю.Ю. Мебель

м.п. Подрядчик:

Генеральный директор ГП ЯРДОРМОСТ

_____________________ В.А. Лифанов

м.п.


Похожие работы:

«АНКЕТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Ф.И.О. _ Дата "_"_20 г. ЧАСТЬ 1 Секция АНет/ Редко Иногда Часто Очень часто1. Несварение желудка после еды 0 1 4 82. Чрезмерная отрыжка, вздутие живота после еды 0 1 4 83. Спазмы в желудке во время или после еды 0 1 4 84. Ощущение, что еда осела в желудке, созда...»

«Дуалната система Най-ефективният начин младежите да получат добри перспективи за професионална реализация, а фирмите квалифицирани служители Специфичният модел за професионално обучение, наречен дуална система, поставя акцент върху практическото усвояване на професия. Учебното време се разделя между обучение по теория в п...»

«Интернет – урок ДОБРОТЫ. Генеральной Ассамблеей ООН с 1992 года 3 декабря установлен как Международный день инвалидов. В течение декабря 2015 года Министерство образования и науки Российской Федера...»

«Мастер класс по курсу "Основы дизайна с элементами здоровьесберегающей деятельности" Тема: Изготовление объёмной бумажной игрушки "Яблоко". Модуль программы: Работа с бумагой и картоном. Цели 1. Показать, как можно на любом уроке или занятии внеурочной деятельности включать информацию о здоровьесбережении и здоровьеформировании..Время работы:...»

«Особенности игрового материала Старшая и подготовительная группыВ соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала (игрушек): "Предметы оперирования" это игрушки, имитирующие реальные предметы, орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздать смысл настояще...»

«Фото и видео материалы, а также анонсы предстоящих концертов смотрите на сайте: www.magvoice.ruРояль "Schimmel" предоставлен салоном роялей и пианино "ФОРТЕ и ПИАНО" Проспект Мира, 48www.grandpiano.ruРоссийская академия музыки им ГнесиныхКонцертное агентство "magicVoice" представляет: "Вечер камерной вокальной муз...»

«Пояснительная запискаИтоговый письменный экзамен по алгебре за курс основной школы сдают все учащиеся 9х классов.С 2005 года в России появилась новая форма организации и проведения этого экзамена: малое ЕГЭ. Особенности...»

«Багин Григорий Аверьянович (Андреевич) год рождения 1910 год. – (отец Багиной Александры Григорьевны, мамы моего папы, т.е. дедушка Яковлева Виктора Николаевича). Он ушел на фронт, 29.12.1941 Камско-Устинский РВК, Татарская АССР, Камско-Устинский р-н, когда бабушке был 1 годик, на руках остались еще двое старших ма...»

«Советы инструктора по ФИЗО Значение утренней гимнастики Ежедневное проведение утренней гимнастики в определенное время в гигиенической обстановке, правильно подобранные комплексы физических упражнений, растормаживают нервную сист...»

«Выступление руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Р.Бектубаева на Координационном совете по вопросам охраны здоровья населения Г. Актау, 13 августа 2015 года Большой зал, 4 этаж, областного акимата рметті йлестіру ке...»

«МБОУ ДОД "Детско – юношеская спортивная школа №7" № п/пНаименование спортзала Место расположение Отделение Тренеры1. МСК "Шахтер" ул. 40 лет Октября, 26 Бокс футбол Мыльников Н.А. Леонович А.Е.2. Зал бокса "Забайкалье" Гагарина,3 бокс Путинцев О.А., Жеребцов А.Е., П...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.