WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

Pages:   || 2 |

«Договор подряда № г. Уфа «» _ 20_ г. Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть – Сервис НПЗ» (ООО «Башнефть - Сервис НПЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ...»

-- [ Страница 1 ] --

Договор подряда № ________________

г. Уфа «____» ___________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть – Сервис НПЗ» (ООО «Башнефть - Сервис НПЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Роберта Вильевича Хусаинова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________(___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее – договор) о нижеследующем: 1.Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется своевременно и качественно выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы (далее - Работы) на Объектах Заказчика находящихся на территории филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть – __________» и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику результаты выполненных работ в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2.Работы, указанные в п.1.1. настоящего договора выполняются Подрядчиком в сроки, определенные согласованным Сторонами Календарным планом работ (Приложение № 1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Подрядчик вправе привлекать к Работам субподрядные организации, указанные в Приложении № 10 к настоящему договору. Объем Работ по настоящему договору, который Подрядчик вправе передать Субподрядчикам не может превышать ___ % от стоимости Работ Подрядчика, указанной в п.2.1 настоящего договора, включающей в себя стоимость материалов (изделий) предоставленных Подрядчиком.

Подрядчик обязуется привлечь Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения работ в объеме ____% от стоимости Работ Подрядчика указанной в п.2.1 настоящего договора.

1.3.1. Список Субподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего договора, а также объем предоставляемых ими работ и услуг указан в Приложении № 10 к настоящему договору. Для привлечения дополнительных Субподрядчиков, Подрядчику необходимо выполнить требование, указанное в подпункте 1.3.2 настоящего договора.

1.3.2.Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ.

При привлечении Субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с Субподрядчиком в течение 2 дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».В случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением ПАО «НК «Роснефть» «О закупке товаров, работ, услуг».

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и т.д. Субподрядчиками, как за собственные действия.





Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков, разрешений и иных документов Субподрядчиков, до их привлечения к Работе по настоящему договору, в том числе документы в соответствии с пунктами 4.1.1. и 16.12. настоящего договора

Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные статьями №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13,14 и 16 настоящего договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 2 дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиками соответствующих изменений.

1.3.3. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену Субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого Субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и Субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

2. Стоимость выполнения работ по договору

2.1. Общая стоимость Работ (Цена договора) по настоящему договору включает стоимость материалов и изделий, предоставленных Подрядчиком и составляет _________ (сумма прописью) рублей, в т.ч. НДС 18 % ________ (сумма прописью) рублей. Стоимость подрядных работ определяется сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Стоимость Работ является максимальной, включает все налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые Подрядчиком на территории РФ и не подлежит пересмотру в сторону увеличения.

При согласовании стоимости Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка услуг полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение Работ предусмотренных настоящим договором, в том числе на приобретение материально - технических ресурсов, все прочие и лимитированные затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в п. 2.1. настоящего договора Цена договора является достаточной и не будет пересмотрена, за исключением случаев указанных в пунктах 2.5., 2.6. настоящего договора.

2.3. В случае если стоимость Работ, не являющихся дополнительными Работами, предъявленных к приемке по актам формы КС-2 и КС-3 согласно первичным учетным документам превысит сметную стоимость, то такое превышение оплате Подрядчику не подлежит, и является риском Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от дальнейшего выполнения Работ Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем досудебном порядке и привлечь третье лицо для завершения невыполненных/частично выполненных Работ на возмездной основе, с дальнейшей оплатой понесенных убытков Подрядчиком.

2.4. Стороны также договорились о неприменении правил ст. 451 ГК РФ об изменении Цены договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

2.5. Если после вступления настоящего договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Цена договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена по соглашению сторон.В случае если Подрядчиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов Работ, влекущих увеличение Цены договора, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика и получить письменное согласие. Заказчик вправе не оплачивать дополнительные Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком. В случае несогласия Заказчика с превышением указанной Цены договора, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения Работ по договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.

Стоимость материалов, поставляемых Подрядчиком, включается Подрядчиком в стоимость выполненных Работ по фактически понесенным затратам на основании предоставленных первичных документов (договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры и пр.), но не может превышать стоимость согласованную Сторонами в порядке установленном пунктом 5.1. настоящего договора. В случае изменения стоимости материалов, поставляемых Подрядчиком в сторону увеличения, по сравнению со стоимостью согласованной Сторонами такое увеличение является риском Подрядчика и не полежит компенсации Заказчиком.

В случае уменьшения объемов Работ по любой причине, Цена договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и материалов, которые не будут использованы. Если Подрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения об уменьшении Цены договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, с оплатой выполненных Подрядчиком (на момент получения Подрядчиком уведомления об уменьшении размера Цены договора или на дату, когда уведомление считается полученным в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства) работ.Полученная Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора экономия за счет применения более современных технологий производства работ, высоко производительной техники и других обстоятельств, связанных с методами и способами проведения работ, отличными от предусмотренных сметной документацией, в полном объеме причитается Заказчику.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1.В случаях предусмотренных нормативно-правовыми актами, подготовить Объекты к работам в соответствии с «Положением о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах» РД-09-250-98 (Утвержденных постановлением Госгортехнадзора России №74 от 10.12.1998г.).

3.1.2.Передать Подрядчику, всю необходимую проектно-сметную документацию и перечень документов, необходимых для оформления Акта-допуска к работам (форма согласована Сторонами в Приложении №15 к настоящему договору) до начала выполнения Работ. Все изменения и дополнения к ранее выданной документации могут быть внесены лишь представителем Заказчика, утвердившего документацию. Передача проектно-сметной документации оформляется Актом приема-передачи документов по договору (по форме согласованной Сторонами в Приложении №4 к настоящему договору).

3.1.3. Передать представителю Подрядчика на запоминающем устройстве Подрядчика копии документов в формате PDF, устанавливающих требования безопасности на объектах Заказчика. Передача копий документов осуществляется с оформлением и подписанием представителями Заказчика и Подрядчика акта приема-передачи (по форме, согласованной Сторонами в Приложении №4 к настоящему договору).

3.1.4. При производстве Работ на территории Объекта:

ознакомить Подрядчика с действующими правилами и инструкциями, обязательными для исполнения Подрядчиком при выполнении Работ на Объекте;

осуществить своими силами проведение подготовительных мероприятий согласно действующим у Заказчика правилам и инструкциям;

за свой счет обеспечить Подрядчика, по его требованию, данными о состоянии воздушной среды, грунта и вод, рабочих зон Подрядчика (если иное не предусмотрено настоящим договором);

выдать, в установленном порядке, пропуска персоналу Подрядчика на объект для выполнения Работ по настоящему договору;

указать точки подключения и обеспечить Подрядчику доступ к энергоресурсам (тепловая/электрическая энергия, вода) и обеспечить прием стоков в объеме выполняемой работы. Расходы по обеспечению Работ тепловой и электрической энергией, водой и приему стоков в объеме выполняемой работы относятся на Заказчика.

3.1.5. Принимать от Подрядчика Работы и подписывать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2, согласована сторонами в Приложении №8 к настоящему договору) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 согласована сторонами в Приложении №9 к настоящему договору), в порядке установленном настоящим договором.

3.1.6. В пределах стоимости договора, на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, счетов-фактур оплачивать результаты выполненных и сданных работ по ремонту в порядке, установленном настоящим договором.

Заказчик вправе:

3.2.1. В любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте (форма акта согласована Сторонами в Приложении №17 к настоящему договору), подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика/Субподрядчика (в случае нарушения правил охраны труда, промышленной безопасности и экологии (ОТ, ПБ и Э) Акт оформляется по форме согласованной сторонами в Приложении №13 и оформлением Заказчиком Листа идентификации нарушений, по форме согласованной в Приложении №14 к настоящему договору).

В случае отказа Подрядчика/Субподрядчика от подписания такого Акта, в нем делается отметка об этом, Акт подписывается только Заказчиком и такой Акт считается надлежаще оформленным и принятым (подписанным) Подрядчиком. При несогласии работника/представителя Подрядчика/Субподрядчика с выявленным нарушением в Акте проверки ему предоставляется возможность сделать соответствующую запись.

Обнаружение в процессе проверки отступлений от условий настоящего договора или иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных Работ. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество результата Работ, или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления.

3.2.2. Заказчик по своему усмотрению и с целью минимизации последствий, может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по договору на объектах (территории) Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.

3.2.3. Осуществлять контроль за рациональным и эффективным использованием имущества Заказчика, находящегося на месте производства работ и его сохранностью.

3.2.4. Привлекать для осуществления проверок и возможного выявления фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком третьих лиц.

3.2.5. Не допускать Подрядчика к выполнению работ по настоящему договору в случае несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и Э, при этом риски наступления неблагоприятных последствий (в том числе нарушение сроков выполнения работ) относятся на Подрядчика.

3.2.6. Не допускать Подрядчика к выполнению работ по настоящему договору в случае не предоставления документов необходимых для оформления Акта-допуска к работам (форма согласована Сторонами в Приложении №15 к настоящему договору), а также в случае не предоставления персональных данных работников, необходимых для оформления пропусков на территорию Заказчика. При этом риски наступления неблагоприятных последствий (в том числе нарушение сроков выполнения работ) вызванных непредставлением/несвоевременным предоставлением документов относятся на Подрядчика.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Иметь аттестованный персонал, соответствующие лицензии, допуски к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, допуски к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и иные необходимые для выполнения работ разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

До начала работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:

- заверенные копии разрешительных документов (в том числе допуски на выполнение работ) необходимых для исполнения настоящего договора;

- заверенные копии протоколов о проверке знаний ИТР по инструкциям по охране труда при производстве работ повышенной опасности на объектах Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-_____________» и инструкции по охране труда по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории Филиалов ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-______________»;

- заверенные копии протоколов о проверке знаний (об аттестации) у председателей и членов постоянно-действующих комиссий Подрядчика по требованиям охраны труда и промышленной безопасности в объеме Работ, выполняемых по настоящему договору, проведенных с участием уполномоченных представителей государственных органов надзора и контроля и органов исполнительной власти;

документы необходимые для оформления Акта-допуска к работам и выдачи пропусков персоналу Подрядчика;

копии действующих лимитов на размещение отходов;

копии разрешений на выбросы в атмосферу;

копии договоров на передачу отходов с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности с опасными отходами;

копии свидетельств по обучению лиц, ответственных за деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- информацию о проверке знаний требований охраны труда рабочих по инструкциям по охране труда при производстве работ повышенной опасности на объектах Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-_____________» и инструкции по охране труда по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-______________»;

Результаты обучения и аттестации, подтвержденные протоколами и удостоверениями по соответствующим правилам, предоставляются по требованию работников служб ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (Управление ОТ, ПБ и Экологии Заказчика, представителям производства механосервиса и т.д.). Примечание: в отношении исполняющих обязанности мастеров – во всех квалификационных удостоверениях в графе «должность» должно быть записано «И.о. мастера».

Все инженерно-технические работники сторонних и подрядных организаций (включая исполняющих обязанности мастеров), являющихся ответственными за подготовку и проведение работ повышенной опасности на Объектах Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-__________» должны быть назначены приказами руководителей данных организаций. Копии приказов о назначении ИТР, ответственных за безопасное производство работ повышенной опасности на Объектах Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-_____________» должны быть предоставлены в Управление ОТ,ПБ и Экологии Заказчика до начала выполнения Работ.

При наличии всех вышеперечисленных документов ИТР (включая и.о. мастера) должны предъявить протоколы, удостоверения и пройти проверку знаний требований, инструкций и положений по охране труда по безопасному выполнению работ повышенной опасности, действующих на Объектах Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть - ___________», в аттестационной комиссии филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть - ______________» в присутствии представителя Управления ОТ, ПБ и Э Заказчика с оформлением соответствующего протокола проверки знаний.

4.1.2. Выполнить все работы в объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему; сдать, в установленном настоящим договором порядке, Работы Заказчику.

4.1.3. Производить Работы в полном соответствии с проектной документацией, сметами, рабочими чертежами, полученными от Заказчика, с соблюдением установленных нормативно-правовыми актами требований. До начала производства работ разработать и предоставить на согласование Заказчику перечень исполнительной документации, разработанный на основании проектно-сметной документации, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и действующими нормами и правилами.

4.1.4. Оформить и получить у Заказчика Акт-допуск к работам (форма согласована Сторонами в Приложении №15 к настоящему договору) и приступить к выполнению Работ только после получения от Заказчика такого Акта-допуска.

4.1.5. Своевременно и точно выполнять указания Заказчика по устранению нарушений, зафиксированных Актами, относительно порядка и хода выполнения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

-непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

-отклонений от технологических и других условий и параметров, предусмотренных документацией, а также иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

-обстоятельств, могущих повлечь за собой возникновение несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозу возникновения террористических актов, хищений.

- иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных работ, а также объем и качество использованных материалов. По требованию Заказчика провести работу по выяснению причины любой неисправности или дефекта/недостатка в выполненных Подрядчиком работах и предоставить подробный письменный отчет с описанием причины их возникновения.

Своевременно вызывать представителей Заказчика для оформления актов на скрытые работы и в случае возникновения дополнительных работ.

4.1.8. Представлять, в установленные настоящим договором сроки, Заказчику для подписания надлежащим образом оформленные на основании Журнала учета выполненных работ (унифицированная форма КС-6а) акты о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры, подтверждающие выполненный объем Работ.

4.1.9. Соблюдать действующий на территории филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть – _______» и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» внутриобъектовый и пропускной режим. При подписании настоящего договора получить от Заказчика по Акту приёмки - передачи экземпляр Стандарта «Организация пропускного и внутриобъектового режимов в Филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть – _________», требования которого подлежат выполнению персоналом Подрядчика/Субподрядчиков.

4.1.10. Использовать на территории Заказчика работников Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика), только при наличии у них регистрации по месту выполнения Работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (кроме работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированными работниками), а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Для целей настоящего пункта под работниками Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров, а также на иных основаниях. Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистрации и разрешения на производство работ на территории Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение иммиграционного законодательства Российской Федерации. В случае привлечения к ответственности Заказчика за нарушения Подрядчика, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.1.11. Перед допуском работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников субподрядчика)  к  работе, провести осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика), появившихся (находящихся) на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

4.1.12. В течение 10-ти дней с момента нарушения его работниками требований внутриобъектового и пропускного режимов на объекте выполнения работ, требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии (далее – ОТ, ПБ и Э) направить в адрес Заказчика копию приказа о мерах, принятых к нарушителям. В противном случае Заказчик вправе прекратить допуск на объект работников Подрядчика (Субподрядчика).

4.1.13. Немедленно возвратить Заказчику (иному уполномоченному Заказчиком на выдачу пропусков третьему лицу) выданные пропуска в случае:

а)завершения работ по настоящему договору;

б)расторжения настоящего договора или одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора;

в)задержания работника Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) за нарушение требований документов, регламентирующих внутриобъектовый и/или пропускной режим на Объекте выполнения работ;

г)увольнения работника Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика).

4.1.14.В случае употребления работниками Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) алкогольной продукции и/или веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсичное опьянение и/или нахождения указанных работников на объекте Заказчика (включая, но не ограничиваясь, Объект производства Работ, контрольно-пропускные пункты при проходе/выходе на территорию Заказчика) в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а равно попытки прохода работников Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) на территорию Заказчика в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, провоза либо проноса работниками Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) на объект Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), а также наркотических и психотропных веществ или в случае обнаружения у работников Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика), находящихся на производственной территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсичное опьянение (за исключением веществ, необходимых для выполнения работ) Заказчиком/ либо работниками, осуществляющими охрану объектов Заказчика и Филиала (далее – Охрана), составляется Акт о выявленном нарушении (задержании) который является фактом подтверждения нарушения внутриобъектового и пропускного режима на объектах Заказчика. Ответственное лицо Подрядчика должно прибыть в караульное помещение Охраны не позднее 1 (одного) часа после уведомления о выявленном нарушении. Установление факта употребления работниками Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) алкогольной продукции и/или веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсичное опьянение или факта нахождения работников Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) в состоянии алкогольного опьянения, токсического или наркотического опьянения, кроме Акта задержания, оформленного работниками Охраны, должно подтверждаться актом медицинского освидетельствования, выданном ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» (или иным медицинским учреждением). Направление на освидетельствование в ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1» (иное медицинское учреждение) производится после первичного осмотра медработником здравпункта Заказчика (или привлеченного Заказчиком третьего лица). Направление должно быть подписано начальником отряда (начальником караула) Охраны и согласовано медработником здравпункта Заказчика (третьего лица). Отказ от прохождения освидетельствования квалифицируется как установленный факт нахождения работника Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) в состоянии опьянения.

На основании Актов, подтверждающих факт нарушения внутриобъектового и пропускного режима на объектах Заказчика, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере и порядке установленном настоящим договором. Кроме этого, Подрядчик обязуется возместить Заказчику стоимость медицинского осмотра и медицинского освидетельствования на опьянение работников Подрядчика/Субподрядчика, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, токсического или наркотического опьянения.

В случае обнаружения и установления факта нахождения на объекте (территории) Заказчика работника Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы работника, у него изымается пропуск и в дальнейшем данный работник на территорию Заказчика/Филиала не допускается.

4.1.15. Не допускать курение работниками Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) на объектах Заказчика/Филиала.

4.1.16. Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и экологии, иные нормативные акты, действующие на Объекте выполнения работ, а также соблюдать «Требования Заказчика по охране труда, промышленной безопасности и экологии» (Приложение №2 к настоящему договору).

4.1.17. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и экологии Объекта, на котором выполняются работы, в том числе:

- разработать «План по охране окружающей среды при выполнении работ», который является неотъемлемой частью проекта производства работ, проекта организации работ;

- производить размещение отходов, владельцем, которых является Подрядчик на объектах санкционированного размещения по собственным лимитам;

- при выполнении работ, в том числе земляных работ, работ по демонтажу зданий, сооружений, трубопроводов, в результате которых нанесен ущерб почве, зеленым покрытиям (газонам), проводить работы по восстановлению нарушенных грунтов, с восстановлением плодородного слоя и посева трав (при необходимости).

- обеспечивать своих работников, работающих на территории объекта Заказчика, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам.

4.1.18. Приостановить выполнение Работ, в том числе по требованию Заказчика (с оформлением Акта о простановке, по форме согласованной Сторонами в Приложении №16 к настоящему договору), в случае проведения работ с нарушениями требований законодательства РФ и настоящего договора в области ОТ, ПБ и Э до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения Работ в данном случае является простоем по вине Подрядчика.

4.1.19. Направлять работников на инструктаж в службу ОТ, ПБ и Э Заказчика.

4.1.20. Организовать работу по безопасности дорожного движения на территории объектов Заказчика и Филиала, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов Филиала и Заказчика, регламентирующих требования к безопасности дорожного движения, переданным Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи документов по договору. Подрядчик обязуется осуществлять контроль соблюдения водителями требований безопасности дорожного движения. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

4.1.21. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 (двадцати четырех) часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.4.1.22. Выплатить Заказчику, по его письменному требованию, неустойку (штраф) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком/Субподрядчиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и Э, определяемую в соответствии с «Перечнем нарушений требований Заказчика по охране труда, промышленной безопасности и экологии при выполнении работ Подрядчиком на объектах (территории) Заказчика» (Приложение №3 к настоящему договору), а также возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком требований Заказчика в области ОТ, ПБ и Э.

4.1.23. При выполнении работ на объектах (территории) Заказчика минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления.

4.1.24. При выполнении работ на объектах Заказчика руководствоваться требованиями Стандарта ПАО «НК «Роснефть» (Компания) «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 С-0082 ВЕРСИЯ 3.00, переданном Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи документов по договору.

4.1.25. Организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положением Компании ПАО «НК «Роснефть» «Порядок расследования происшествий» №ПЗ-05 Р-0778 Версия 1.00, переданным Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи документов по договору с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком Субподрядчиков, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.26. Ознакомить своих работников (работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору) с действующими на объекте выполнения работ стандартами, регламентами, инструкциями и иными локальными документами Заказчика в области ОТ, ПБ и Э, полученными от Заказчика. Факт ознакомления оформить в письменном виде.

4.1.27. Предоставлять Заказчику, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Отчет в области ОТ, ПБ и Э (по форме согласованной Сторонами в Приложении №5 к настоящему договору).

4.1.28.К передаваемой Заказчику первичной учетной документации прикладывать копии подтверждающих «первичных» счетов и других бухгалтерских документов по материалам, предоставляемым Подрядчиком и используемых при выполнении Работ.4.1.29. Предоставлять Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качества материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта. Обеспечить устранение нарушений, выявленных в процессе Работы и указанных в Актах, выданных Заказчиком или контролирующими органами, а также своевременно предоставлять отчеты об их устранении в письменной форме. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных работах и по его вине, выявленные в течение срока действия настоящего договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

4.1.30. В процессе производства Работ и после их завершения Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и средствами уборку территории от отходов и мусора, образовавшихся в ходе выполнения Работ, а также при необходимости осуществить природоохранные мероприятия за свой счет. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз и транспортировку, сдачу специализированному предприятию для утилизации, обезвреживания, размещения в установленном порядке неиспользованных хим. реагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения Работ, владельцем, которых является Подрядчик. Размещение и обезвреживание отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, но являющихся собственностью Заказчика, осуществляется по договорам Заказчика.

Подрядчику запрещается:

- сбрасывать вне установленных мест (в шламовый амбар, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях настоящего договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, хим. реагенты, скважинные жидкости, различные отходы;- использовать в производстве хим. реагенты, неукомплектованные следующими документами:гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;документ по безопасному ведению работ данным хим. реагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый хим. реагент копии указанных документов.

В соответствии с требованиями уполномоченных органов, Подрядчик обязан вносить в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую природную среду в соответствии с действующим природоохранным законодательством, образованное в процессе выполнения работ.

При обращении с отходами, Подрядчик обязан назначить лиц, ответственных за обращение с отходами, ведение отчетности и представление сведений по отходам Заказчику.

Подрядчик обязан организовать временное размещение отходов на территории Заказчика только на специально организованных площадках временного размещения отходов и не допускать размещение отходов вне указанных площадок.

Для каждого вида отходов организовать отдельную площадку временного размещения. Не допускать совместное размещение отходов. Складировать отходы в контейнеры. Размещать отходы 5 класса опасности (лом бетона, отходы кирпича, кабеля и пр.) на открытых площадках временного размещения отходов при следующих условиях:

- площадка временного размещения отходов имеет твердое покрытие, табличку с наименованием размещаемого отхода;

- количество площадок и их площадь обеспечивает размещение необходимого количества отходов;

- при достижении максимального объема отходов на площадке временного размещения, площадка должна освобождаться от отходов;

- места размещения и конкретные технические решения по организации площадок согласованы с Заказчиком.

На каждый отдельный транспорт, вывозящий отходы, оформить документ с указанием массы отходов и товарно-транспортную накладную.

В случае образования в ходе выполнения Работ лома железобетонных изделий (ЖБИ) (при условии наличия данных работ в настоящем договоре), дробление ЖБИ с извлечением металлолома осуществляется силами Подрядчика (привлеченного им Субподрядчика). Металлолом и крошка бетона является собственностью Заказчика. Образуемый в ходе производства работ лом черных, цветных и драгоценных металлов является собственностью Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить организацию работ по сбору, хранению и учету лома черных, цветных и драгоценных металлов и по окончании работ передачу лома черных, цветных и драгоценных металлов Заказчику.

4.1.31. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего договора в силу, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, представления интересов Подрядчика при осуществлении Заказчиком контроля соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего договора и письменно уведомить об этом Заказчика. В уведомлении должна содержаться следующая информация о представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, контактный телефон, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителя Подрядчика. К уведомлению прилагаются документы подтверждающие полномочия ответственных представителей.

В случае неуведомления, в установленном порядке, Заказчика о назначении ответственных представителей и/или не предоставлении документов подтверждающих полномочия ответственных представителей Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждый случай не уведомления и/или не предоставления документов.

4.1.32. Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников - данные предоставляются на работников, получающих пропуска для выполнения Работ предусмотренных настоящим договором. При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие работников (в том числе работников привлеченного Субподрядчика) на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика. По первому требованию эти письменные согласия работников должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику. Риски, связанные с обработкой персональных данных, в том числе неполучения соответствующего согласия несет Подрядчик.

4.1.33. Работникам Подрядчика (или привлеченного им Субподрядчика) запрещается использование мобильных средств связи на территории действующих технологических объектов, резервуарных парков, сливо-наливных эстакад, в производственных помещениях, в рабочих комнатах лабораторий. Использование мобильных телефонов как средств телефонной связи допускается за пределами границ действующих технологических объектов, резервуарных парков, сливо-наливных эстакад, а также в помещениях операторных, АБК, складских помещениях.

4.1.34. Подрядчик обязан обеспечить соответствие мобильных зданий (бытовых вагонов), завозимых Подрядчиком (или привлеченным им субподрядчиком) на территорию Заказчика, требованиям:

-ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия»;

-ГОСТ 23274-84 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 23345-84 «Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия»;

-ГОСТ Р 52746-2007 «Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования» (для зданий, имеющих собственную ходовую часть).

Обязательные требования к противопожарному оборудованию и системам:

- мобильные здания (вагон-дома) должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое мобильное здание (вагон-дом) и располагаться на видных и легкодоступных местах;

- мобильные здания (вагон-дома) должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания (вагон-дома). Внутри мобильного здания на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей);

- мобильные здания (вагон-дома) 2 категории (за исключением бань (саун) и залов приёма пищи столовых) должны быть оборудованы автономными установками пожаротушения;

- установка,наладка и испытание системы автоматической (автономной) пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре должны осуществляться с наличием акта приемки в предоставляемой на мобильное здание (вагон-дом) документации.

Персонал Подрядчика/Субподрядчика:

Весь персонал Подрядчика/Субподрядчика, привлеченный для выполнения Работ по настоящему договору должен быть обученным всем видам работ, выполняемым по договору, иметь соответствующую квалификацию, обладать опытом, навыками и умением проведения работ в соответствии с отраслевой практикой.

Подрядчик обеспечивает присутствие своего, готового к выполнению работ в соответствии с настоящим договором, персонала на объектах Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить персонал необходимыми средствами защиты. Персонал Подрядчика/субподрядчика, имеющий допуск на территорию Заказчика, имеет право выполнять работы только в тех местах, которые определены нарядом-допуском. Самовольный вход на другие участки, Объекты, а также в другие действующие цеха и сооружения работникам Подрядчика запрещается.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены его персонала (субподрядчика) и любых работников Подрядчика, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме. Подрядчик обязан в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения письменного уведомления заменить персонал или работника, несмотря на возможную субъективность такого требования Заказчика.

Подрядчик должен определить и обеспечить обучение всего своего персонала. Обучение должно включать в себя вопросы техники безопасности навыков выполнения работ, где это требуется. Весь персонал Подрядчика должен быть обучен как минимум по стандартам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Подрядчик, подписав настоящий договор, подтверждает, что:

- изучил все материалы настоящего договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями и требованиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все риски и трудности выполнения Работ;

- никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работ по настоящему договору;

- Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей. Ошибки и пропуски в представленной Заказчиком документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, допусками к работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества выполнения работ.

Обеспечение материалами

Обеспечение материалами и оборудованием необходимым для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором возлагается на Подрядчика. Подрядчик поставляет и использует материалы, изделия и оборудование (далее – ТМЦ) на ремонт Объекта (приобретённые самостоятельно или собственного изготовления) по ценам, письменно согласованным с Заказчиком. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты, паспорта и иную техническую и гарантийную документацию на поставляемые материалы, изделия и оборудование.

Исполнитель обязан использовать только оригинальные запасные части (рекомендованные заводом-изготовителем). При поставке запасных частей предоставлять документы подтверждающие происхождение запчастей (накладные, акты входного контроля). После проведения ремонтных работ вернуть заказчику запасные части, которые были заменены во время ремонта на новые.

В исключительном случае, по письменному согласованию Сторон, возможно предоставление ТМЦ Заказчиком, при этом Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком ТМЦ экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании ТМЦ, а также возвратить остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости оставшихся у Подрядчика неиспользованных ТМЦ. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком ТМЦ. Передача ТМЦ Заказчиком Подрядчику оформляется на основании доверенности накладной на отпуск материалов на сторону по форме №М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

В случае предоставления ТМЦ Заказчиком стоимость работ подлежит уменьшению на стоимость предоставленных Заказчиком Подрядчику ТМЦ, о чем Стороны составляют соответствующее дополнительное соглашение.

Стоимость невозвращенных и/или утраченных Подрядчиком ТМЦ Заказчика подлежит возмещению (оплате) в соответствии с полученными от Заказчика счетами на оплату, счетами-фактурами. Оплата производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента получения счета на оплату, счета-фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. При невыполнении этого условия Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет встречных требований Подрядчика на сумму равную стоимости невозвращенных и/или утраченных Подрядчиком ТМЦ в счет оплаты за выполненные Работы с письменным уведомлением Подрядчика.

Производство работ

Подрядчик обязан выполнять Работы в сроки, установленные Календарным планом работ (Приложение №1 к настоящему договору) и утвержденными в соответствии с ним Графиками производства работ (по форме, согласованной Сторонами в Приложении №12 к настоящему договору). Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внесения изменений в Календарный план работ, то такие изменения могут производиться только по согласованию Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

Изменение промежуточных сроков выполнения работ, согласно утвержденных Графиков производства работ (по форме, согласованной Сторонами в Приложении №12 к настоящему договору) производится по письменному согласованию Сторон. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работы.

Подрядчик несет ответственность за соответствие результатов выполненных Работ требованиям правил, стандартов и других нормативно-технических документов, а также за соответствие объемов, указанных в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 фактически выполненным.

До начала производства работ Подрядчик разрабатывает проекты производства работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных и правовых документов) и согласовывает их с Заказчиком. Документы, определяющие безопасное производство работ, не согласованные с Заказчиком являются недействительными. Проверку наличия согласования с Заказчиком проектов производства работ и проектов организации работ, разработанных Подрядчиком, осуществляет представитель Заказчика при выдаче наряда-допуска или подписания Акта приема-передачи объекта (по форме Приложения №11 к настоящему договору). Одновременно Подрядчик разрабатывает График производства работ по Объекту (по форме Приложения №12 к настоящему договору), соответствующий Календарному плану работ (Приложение №1 к настоящему договору), а также Планы организации безопасного проведения работ, которые должны быть согласованы и утверждены в установленном порядке.

Передача объекта для производства Работ, предусмотренных настоящим договором, оформляется Актом приема-передачи Объекта (по форме, согласованной Сторонами в Приложении №11 к настоящему договору), который подписывают представители Заказчика и Подрядчика.

В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы Заказчик оформляет соответствующий Акт (по формам согласованным Сторонами настоящего договора в Приложениях), обязательный для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения Акта если иной срок не установлен Заказчиком в Акте, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно исполнительной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба соответствующим близлежащим объектам, трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям и линейным объектам, покрытиям дорог и другим сооружениям в соответствии с требованиями СНиП, проектной документации, схемами инженерных сетей и коммуникаций. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных им во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, объектов и сооружений.

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в проектной документации работы и возникшую в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение Работ в установленные сроки, в соответствии с полученной от Заказчика сметной документацией и в соответствии с техническими условиями, правилами и другими нормативными документами. Выявленные в процессе приемки и эксплуатации Объектов дефекты и недоделки, произошедшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты в сроки, установленные Заказчиком. Для участия в составлении Акта, фиксирующего Дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3(трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения Дефектов.

При отказе Подрядчика от устранения Дефектов, допущенных Подрядчиком, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить Дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим предъявлением убытков в адрес Подрядчика и применением штрафных санкций.

7.2. Подрядчик гарантирует надежную и безаварийную эксплуатацию Объекта, на котором были выполнены Работы.

7.3. Срок гарантийной эксплуатации по отдельным видам работ при условии соблюдения Заказчиком правил и норм по эксплуатации устанавливается с даты приемки работ в течение:

№ п.п. Вид работ Срок гарантии

1. 2. 7.4. Выявленные в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине Подрядчика и/или Субподрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. При нарушении установленных сроков устранения дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами и/или с привлечением третьего лица с возмещением Подрядчиком Заказчику всех понесенных в связи с этим убытков.

7.5. Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение операционного контроля качества выполнения Работ по настоящему договору, включающих в себя в том числе:

- входной контроль материалов и оборудования, предоставленных для выполнения Работ на Объектах, в том числе 100%-ый контроль химического состава труб, фланцев и фасонных деталей трубопроводов из легированных сталей независимо от наличия сертификата и маркировки завода-изготовителя;

- проверку соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций при выполнении Работ на Объектах;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

7.6. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему оговору Объект не может эксплуатироваться, что должно быть удостоверено соответствующим актом, эксплуатация была остановлена, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Сдача-приемка результата выполненных по настоящему договору Работ (этапа Работ)  осуществляется Заказчиком в соответствии с действующими нормативными и правовыми документами в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору Работ (этапов Работ). Этапом Работ следует считать определенную завершенную часть Работ, т.е. результат, который может быть осмотрен и принят Заказчиком.  

Заказчик в десятидневный срок с  момента получения сообщения  Подрядчика об окончании ремонта Объекта  и готовности к сдаче-приемке результата выполненных по Объекту  Работ  рассматривает представленную им документацию (в том числе отчет Подрядчика о расходе материалов, переданных на давальческой основе в сопоставлении с расходом, определенным по производственным нормам), проверяет качество результата выполненных Подрядчиком Работ, и в случае отсутствия замечаний Стороны подписывают  Акт выполненных работ (форма КС-2). Работы (этапы работ) считаются выполненными с момента подписания Актов выполненных работ по форме КС-2 Подрядчиком и Заказчиком.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта работ, до полной приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик.

8.2. При обнаружении недостатков в качестве результата выполненных Работ (этапов Работ), в оформлении представленной исполнительной документации, отступлений от проектно-сметной документации, технических условий, правил и других нормативных документов, а так же других отступлений от настоящего договора, повлекших некачественное выполнение Работ (этапов Работ), представитель Заказчика обязан в десятидневный срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приема результата Работ (этапов Работ) и обоснованные требования об устранении недостатков.

Подрядчик в течение 2 (двух) дней с момента получения требований Заказчика обязан рассмотреть их и принять меры по устранению выявленных недостатков за свой счет в согласованные Сторонами  сроки.

После получения от Подрядчика сообщения об устранении недостатков  представитель Заказчика принимает результат Работы  (этапов Работы) в порядке, установленном пунктом 8.1 настоящего договора.

8.3. Оплата выполненного Подрядчиком объема Работ на основании ежемесячно предъявляемых актов формы КС-2 и справок формы КС-3 является оплатой этапов Работ, завершенных на отчетную дату.

8.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику счета-фактуры и предусмотренные договором первичные документы (оформленные в соответствии с Приложениями № 8 и №9 к настоящему договору), за выполненные Работы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ, но не позднее 25-го числа текущего отчетного месяца.

9. Порядок и условия платежа

9.1. Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под Субподрядчиками понимаются непосредственные Субподрядчики Подрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также Субподрядчики Субподрядчика 1 уровня (Субподрядчики 2 уровня) и Субподрядчики Субподрядчика 2 уровня (Субподрядчики 3 уровня).

9.2. Стороны договорились, что

- все расчеты по настоящему договору между Заказчиком и Подрядчиком;

- все расчеты между Подрядчиком и привлеченными им Субподрядчиками;

- все расчеты между Субподрядчиками любого уровня;

- все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР» (Всероссийский банк развития регионов).

9.2.1. Подрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения обязательств по настоящему договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между Субподрядчиками всех уровней.

9.2.2. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного Субподрядчика Подрядчик обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с Субподрядчиком, предоставить информацию о наличии у Субподрядчика счета в АО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте договора с Субподрядчиком условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

9.2.3. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по настоящему договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных Субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору.

9.2.4. В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между Субподрядчиками условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой факт.

9.3. Счета-фактуры и первичные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

Счета-фактуры, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры и первичные документы передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур и первичных документов направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур и первичных документов не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур и первичных документов или не предоставления оригиналов счетов-фактур или первичных документов в установленные настоящим договором сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленных оригиналов счетов-фактур, первичных документов.

9.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить  Заказчику  надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

9.5. Расчеты за выполненные работы производятся по актам формы КС-2, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.

Подрядчик предоставляет Заказчику:

- акты формы КС-2, КС-3 счета на оплату и счета-фактуры – с 23 по 25 числа отчетного месяца;

- реестры актов выполненных работ – до 25 числа отчетного месяца;

- Акт на списание материалов (в случае предоставления Заказчиком материалов для производства работ) - с 23 по 25 числа отчетного месяца.

9.6. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение _________ дней со дня подписания сторонами актов формы КС-2 на основании оригиналов первичных документов, подписанных Сторонами, и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обязательства по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. Обязательства Подрядчика по оплате штрафов, неустойки и иным платежам, возмещению убытков в случаях предусмотренных настоящим договором считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

9.7. Уступка права (требования), принадлежащего Подрядчику на основании настоящего договора, либо перевод Подрядчиком своего долга, а равно – передача Подрядчиком одновременно своих прав и обязанностей по настоящему договору третьему лицу, осуществляются с письменного согласия Заказчика.

9.8. В рамках исполнения настоящего договора Стороны ежеквартально производят сверку исполнения обязательств по договору с составлением Акта сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов. Акт должен быть подписан Подрядчиком и Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем окончания квартала. При этом Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей Стороны акт сверки исполнения обязательств по договору. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Подрядчика.

9.9. Выполненные Подрядчиком дополнительные работы (оформленные надлежащим образом), возникшие по инициативе Заказчика или в связи с изменениями рабочей документации по причинам, не зависящим от Подрядчика, оплачиваются в порядке установленном настоящим договором.

9.10. Все первичные документы бухгалтерского учета и счета-фактуры должны быть оформлены Сторонами в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте», Налоговым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации №1137 от 26.12.2011 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (в редакции, действующей на момент оформления документов) и иными федеральными нормативными актами, устанавливающими требования к оформлению данных документов.

10. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

Подрядчик выплачивает Заказчику  неустойку (штраф) за нарушения Подрядчиком «Требований Заказчика по охране труда, промышленной безопасности» (Приложение №2 к настоящему договору), определяемую в соответствии с «Перечнем нарушений требований Заказчика по охране труда, промышленной безопасности и экологии при выполнении работ Подрядчиком на объектах (территории) Заказчика» (Приложение №3 к настоящему договору).

Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет начисленной Заказчиком суммы неустойки (штрафа) в счет суммы оплаты за выполненную Подрядчиком работу в случае неудовлетворения Подрядчиком претензионных требований Заказчика течение 5 (пяти) календарных дней со дня их получения либо непредставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию об уплате суммы неустойки (штрафа) в указанный срок. При этом неудовлетворение Подрядчиком претензионных требований Заказчика об уплате суммы неустойки (штрафа) течение 5 (пяти) календарных дней со дня их получения либо непредставление мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию об уплате суммы неустойки (штрафа) в указанный срок, признаются Сторонами в целях настоящего договора согласием Подрядчика с наличием оснований для применения неустойки (штрафа), размером и соразмерностью начисленной неустойки (штрафа) последствиям нарушения обязательств.

При нарушении начального срока выполнения Работ, предусмотренного Календарным планом работ (Приложение № 1 к настоящему договору), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно начатых работ за каждый день просрочки до дня фактического начала выполнения работ.

При нарушении конечных сроков выполнения Работ, предусмотренного Календарным планом работ (Приложение № 1 к настоящему договору), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, сроки выполнения по которым были нарушены до дня фактического выполнения работ.

При нарушении промежуточного срока выполнения работ предусмотренного утвержденным Графиком производства работ (по форме, согласованной Сторонами в Приложении №12 к настоящему договору) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, промежуточные сроки выполнения по которым были нарушены до дня фактического выполнения работ.

В случае выполнения работ с ненадлежащим качеством и дефектами, произошедшими по вине Подрядчика и/или субподрядчиков, Подрядчик устраняет выявленные недостатки и дефекты за свой счет. Кроме того, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. В случае если Заказчик самостоятельно устранил выявленные недостатки, Подрядчик возмещает соответствующие расходы Заказчика по устранению недостатков.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных им убытков, под которыми понимаются расходы, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, включая, помимо реального ущерба, неполученные доходы, вызванные невозможностью использования Объекта на котором производятся Работы, перебоями в осуществлении деятельности Заказчика, потери доходов, прибыли или предполагаемой прибыли, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были нарушены, прямо или косвенно, независимо от того, можно ли было предвидеть возникновение таких убытков на момент заключения настоящего договора. При этом при определении суммы убытков принимаются во внимание цены, существующие в месте нахождения Заказчика в день предъявления Заказчиком претензии к Подрядчику. Убытки, понесенные Заказчиком по вине Подрядчика и субподрядных организаций, а также штрафы и пени, взысканные с Заказчика третьими лицами по их вине, подлежат возмещению за счет Подрядчика. Убытки взыскиваются с Подрядчика в полной сумме сверх суммы неустойки.

Уплата неустойки, убытков не освобождает Стороны договора от выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств.

Стороны договорились о возможности прекращения обязательств Подрядчика по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций или убытков по договору путем их удержания из сумм, причитающихся Подрядчику в счет оплаты выполненных работ по настоящему договору. Для реализации данного права Заказчику достаточно направить Подрядчику уведомление или включить соответствующую оговорку в текст выставленной претензии.

Подрядчик несет ответственность за допущенные им (привлеченным им Субподрядчиком) при выполнении работ нарушения законодательства Российской Федерации в области ОТ, ПБ и Э, включая оплату штрафов, неустойки, возмещение убытков Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.

Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в результате нарушения требований природоохранного законодательства, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, допущенного им или привлеченным субподрядчиком при выполнении работ.

В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления и/или иного законодательства допущенные Подрядчиком и/или привлеченным Субподрядчиком при выполнении  работ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки. Подрядчик обязуется возместить все убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие  нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления и /или иного законодательства допущенные им или привлеченным субподрядчиком при выполнении  работ.

Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.

Затраты Подрядчика (Субподрядчика) по выплате штрафов, претензий, исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления не подлежат возмещению Заказчиком.

При наличии вины Подрядчика (привлеченного им субподрядчика) за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

10.12. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, установленных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты на сумму просроченного платежа в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

10.13.В случае невыполнения Подрядчиком требований и Актов Заказчика или третьих лиц привлеченных Заказчиком для осуществления контроля и надзора за производством работ по устранению замечаний в части:

- несоблюдение срока устранения замечаний по выданному Акту Подрядчик уплачивает штраф в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждое не устраненное замечание;

- отсутствия разрешительной документации на производство работ более 5 (пяти) календарных дней (после определенного Заказчиком срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- отсутствия исполнительной документации на производство работ более 5 (пяти) календарных дней (после определенного Заказчиком срока) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- невыполнения Подрядчиком требования по соблюдению правил и норм безопасности в установленный требованием срок Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- невыполнения Подрядчиком требования о приостановке производства Работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной/сметной документации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

10.14. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в исполнительной документации и в обязательных для Сторон нормах и правилах.

10.15. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных работ и/или стоимости материалов Подрядчик уплачивает Заказчику штрафы в следующих размерах:

- 10 % от стоимости завышенного объема работ за каждый факт завышения объемов выполненных работ;

- 10 % от суммы завышения за каждый факт завышения стоимости материалов.

Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания акта о приемке работ, так и после подписания акта о приемке работ. Завышением также считается представление к подтверждению документов на выполненные объемы работ без оформленной в установленном порядке исполнительно-технической документации на предъявляемый к подтверждению объем работ.

10.16. В случае если на месте проведения работ произошло замыкание линии электропередач, по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик устраняет повреждения за свой счет и выплачивает Заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой инцидент.

10.17. В случае, если на месте проведения работ произошло повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3-х дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. В этом случае Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных объемов работ.

10.18. В случае установления факта самовольного подключения к системе энергоснабжения Заказчика/Филиала (тепло-, газо-, электро-, водоснабжение), сброса отходов в систему водоотведения - Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый установленный случай.

10.19. За неисполнение обязательства, установленного п.1.3 настоящего договора о привлечении к выполнению Работ по договору Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 1.3.2 настоящего договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с не предоставлением Заказчиком информации о договорах с Субподрядчиками.В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай привлечения.

10.20. За неисполнение обязательства, установленного п.7.5. настоящего договора (в части проведения входного контроля используемых материалов и оборудования), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый факт неосуществления входного контроля и возмещает все убытки Заказчика, связанные с данным нарушением.

10.21. В случае возникновения споров при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, Стороны обязуются решать их с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней со дня, следующего за днем её получения Стороной (за исключением претензий, предъявляемых в порядке, установленном п.10.2. настоящего договора). В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 10 (десять) календарных дней после истечения срока её рассмотрения, спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае уклонения Подрядчика от получения претензии:

- при использовании почтовой связи – моментом получения считается 5 (пятый) рабочий день после дня поступления претензии в почтовое отделение по месту нахождения Подрядчика (момент поступления определяется по данным сайта Почты России: https://www.pochta.ru/tracking );

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления курьером отметки об отказе Подрядчика от получения претензии.

10.22. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 13.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.10.23. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 6 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 13.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

Срок действия договора. Расторжение и отказ от исполнения договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по «____» _________ 20__ г. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств в полном объеме и от ответственности за его нарушение.

11.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом и настоящим договором.

Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения настоящего договора другой стороной (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ);

Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случаях предусмотренных действующим законодательством, за исключением основания, предусмотренного ст. 719 ГК РФ.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:просрочки Подрядчиком по его вине начала выполнения Работ на Объекте более чем на 20 (двадцать) дней (ст. 715 ГК РФ);

если Подрядчик трижды допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Календарным планом работ (Приложение № 1 к настоящему договору) по независящим от Заказчика причинам;

если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению дефектов (ст. 715 ГК РФ);

если отступления в Работе от условий договора или иные дефекты результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

если отступления в Работе от условий настоящего договора или иные дефекты результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и дефекты результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в настоящем договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

аннулирования допусков к работе, принятия других Актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

неоднократного (два и более в течение срока действия настоящего договора) нарушения Подрядчиком Требований Заказчика по охране труда, промышленной безопасности и экологии (Приложение № 2 к настоящему договору), либо однократного нарушения «Требований Заказчика по охране труда, промышленной безопасности и экологии» повлекшего несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, дает право Заказчику расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возмещения убытков Подрядчика, связанных с расторжением настоящего договора;

отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.13.7. настоящего договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных настоящим договором, или предоставления недостоверной Информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления письменного уведомления о прекращении договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления без возмещения убытков Подрядчика. Условия статьи 13 настоящего договора признаются сторонами существенными для договора.

если в отношении Подрядчика инициирована процедура банкротства;

в случае невыполнения Подрядчиком обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми Субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Подрядчика, так и у Субподрядчиков любого уровня, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков Подрядчику, причиненных прекращением настоящего договора. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием настоящего договора;

в случае не предоставления Подрядчиком Заказчику документов Подрядчика (в том числе привлекаемого им Субподрядчика) указанных в пунктах 4.1.1. настоящего договора;

предусмотренных иными положениями настоящего договора и законодательства РФ.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, оговоренным в п. 11.4. настоящего договора, вручается Подрядчику за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения настоящего договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения настоящего договора.

В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объектах Заказчика, передать Заказчику Объекты, неиспользованные материально-технические ресурсы, вывезти с территории Заказчика технику и неиспользованные расходные материалы.

При расторжении настоящего договора по любому иному (не поименованному в п.11.4 настоящего договора) основанию Заказчик уплачивает Подрядчику только стоимость фактически выполненных и принятых работ, при этом убытки возмещению не подлежат.

Заказчик, отказавшийся от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в п. 11.4., вправе, с даты одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, привлечь для завершения Работ по договору нового подрядчика.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы природных явлений, имеющих стихийный характер: землетрясение, наводнение, пожары; массовые заболевания (эпидемии) и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего договора и не зависеть от воли Сторон.

Введение военного положения, а также военные действия, Стороны не относят к обстоятельствам непреодолимой силы, в связи с чем Стороны в этих случаях не освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна немедленно известить о них в письменном виде другую Сторону. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими документами компетентных органов. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств. По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

12.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцать) дней, то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без возмещения, причиненных другой Стороне таким расторжением договора, убытков за исключением возмещения убытков, понесенных до наступления форс-мажорных обстоятельств. Договор будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения Стороной соответствующего уведомления, если в нем не будет указан иной срок.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели. Подрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте Заказчик в сети Интернет.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация). В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору.

Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 4.1.32. настоящего Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 4.1.32. настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

Аудиторская проверкаПодрядчик поддерживает и хранит и заставляет всех субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, первичную учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению Работ по настоящему договору.

В любое разумное время Подрядчик предоставляет и обязывает своих субподрядчиков, по мотивированному требованию Заказчика, предоставить Работникам и агентам Заказчика доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками Подрядчика и субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо Заказчику для проверки и контроля правильности и уместности стоимости работ, наличия и эффективности практики ведения деловых операций Подрядчиком и субподрядчиками, и соблюдения условий настоящего договора.

Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего договора и в период 3 (трех) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, Подрядчик незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает Заказчику.

Использование товарного знака и выпуск сообщений для прессыПодрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика:

- использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки Заказчика или родственных организаций Заказчика ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения Работ по настоящему договору;

- выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему договору или любой связанной с ним деятельности.

Прочие условия

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения или изменения к договору.

Во время действия настоящего договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон (при наличии у Сторон печатей).

Любая информация полученная Подрядчиком от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность за умышленное или неумышленное несанкционированное разглашение или использование такой информации. В случае разглашения либо несанкционированного использования информации Подрядчик возмещает Заказчику причиненные в результате таких действий убытки.

Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных работников другой Стороны и использовать указанные данные лишь в целях исполнения настоящего договора. Стороны подтверждают, что указанные обязанности будут ими исполнены надлежащим образом.

В случае изменения учредительных документов, наименования, адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана незамедлительно (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты) уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны с приложением подтверждающих документов. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

Каждая из Сторон настоящим предоставляет другой Стороне заверения об обстоятельствах, которые имеют для другой Стороны существенное значение, о том, что представители каждой из Сторон наделены необходимыми полномочиями для его заключения, к единоличному  исполнительному органу управления (руководителю) каждой из Сторон не применены меры административного наказания в виде дисквалификации, отсутствует административное приостановление деятельности каждой из  Сторон, каждая из Сторон обладает необходимыми лицензиями, разрешениями и ресурсами (активами, возможностями) для исполнения настоящего договора, финансовое состояние каждой из Сторон не препятствует исполнению настоящего договора, включая отсутствие ограничений, обусловленных процедурами банкротства,  каждой из Сторон в соответствии с требованиями применимого, в том числе в зависимости от налогового резидентства, законодательства исполняются все налоговые обязательства, в том числе по представлению налоговых деклараций и уплате налогов, а также о других обстоятельствах, если такие обстоятельства указаны в иных пунктах настоящего договора.

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении обстоятельств, в отношении которых даны заверения по настоящему договору, путем направления уведомления, подписанного руководителем или уполномоченным лицом Стороны, у которой произошло изменение соответствующих обстоятельств. Сторона, которая при заключении настоящего договора либо до или после его заключения дала другой Стороне настоящего договора недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для настоящего договора, его исполнения или прекращения, возмещает такой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, включая убытки вследствие отказа в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и/или налогу на прибыль, подтвержденные решением налогового органа по результатам камеральной или выездной налоговой проверки, в размере сумм доначисленных налоговым органом налогов, пеней и штрафов.

Документ, а также любое сообщение (далее – Документ) по настоящему договору считаются доставленными надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании электронной почты – дата и время, указанные в автоматическом отчете о доставке электронного Документа персонального компьютера передающей Стороны, при условии подтверждения принимающей Стороной получения Документа в тот же день путем ответа на электронное сообщение с приложением копии Документа с отметкой «Получено» и подписью лица, принявшего Документ (подписи уполномоченных представителей Сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);- при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке Документа факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии подтверждения принимающей Стороной получения Документа в тот же день путем возврата копии Документа с отметкой «Получено» и подписью лица, принявшего Документ (подписи уполномоченных представителей Сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления с описью вложения;

- при использовании доставки курьером  (нарочно) – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении Документа.

При использовании почтовой связи или доставки курьером Документ считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Сторона самостоятельно несет риск последствий неполучения юридически значимых Документов, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Документы, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными Стороной, даже если оно не находится по указанному адресу.

Уступка Подрядчиком третьему лицу права (требования) к Заказчику (цессия), принадлежащего ему на основании настоящего договора, в том числе уступка Подрядчиком финансовому агенту денежного требования к Заказчику по договору финансирования (факторинг), а также залог прав требуют письменного согласия Заказчика, которое оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. В случае совершения Подрядчиком несогласованной уступки права (требования), в том числе денежного требования, а также несогласованного залога прав, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от суммы уступленного (заложенного) права (требования) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

С момента подписания настоящего договора все предыдущие устные или письменные явные или косвенные сообщения, переписка, договоренности и соглашения между Сторонами утрачивают силу.

При подписании настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику заверенные копии:

- Устава (Положения) со всеми изменениями и дополнениями;

- документов, подтверждающих полномочия Единоличного исполнительного органа и полномочия лица осуществляющего подписание настоящего договора по доверенности;

- свидетельства о государственной регистрации;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей), сроком действия не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;

- лицензий, разрешительных документов (в зависимости от предмета договора),

документов, подтверждающие наличие всех необходимых корпоративных одобрений и согласований, а также одобрений и согласований третьих лиц (включая одобрений и согласований государственных органов), необходимых для заключения настоящего договора (необходимость определяется в соответствии с учредительными документами Контрагента и действующим законодательством);

- справку о банковских реквизитах и фактическом местонахождении исполнительного органа Подрядчика (карта партнера), подписанную первым руководителем и главным бухгалтером или лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета.

Перечень Приложений к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Календарный план работ;

Приложение №2 - Требования Заказчика по охране труда, промышленной безопасности и экологии;

Приложение №3 - Перечень нарушений требований Заказчика по охраны труда, промышленной безопасности и экологии при выполнении работ Подрядчиком на объектах (территории) Заказчика;

Приложение №4 - Акт приема-передачи локальных нормативных документов по договору (форма);

Приложение №5 – Отчет по ОТ, ПБ и Э (форма);

Приложение №6 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (форма);

Приложение №7 – Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;

Приложение №8 – Форма Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

Приложение №9 – Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

Приложение №10 - Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком к выполнению

работ;

Приложение №11 – Акт приема-передачи объекта (форма);

Приложение №12 – График производства работ по объекту (форма);

Приложение №13 – Акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии (форма);

Приложение №14 – Лист идентификации нарушений, выявленных согласно акту проверки соблюдения требований ОТ,ПБ и Э (форма);

Приложение №15 - Акт допуск (форма);

Приложение №16 – Акт приостановки – возобновления работ на объектах в случае возникновения угрозы безопасности их проведения (форма);

Приложение №17 – Акт проверки (форма).

17. Адреса и реквизиты Сторон

17.1.Подрядчик

17.2.Заказчик

__________________________________________

Место нахождения: _________________________

Почтовый адрес: ___________________________

Банковские реквизиты: расчетный счет ________

__________________________________________

Корр. счет ________________________________

БИК _____________, ИНН __________________

КПП ___________, ОГРН ___________________

Телефон: _________________________________

Телефон-факс: _____________________________

E-mail:____________________________________

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

Юридический (фактический) адрес:

450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, корп. 1;Адрес для направления корреспонденции: 450045, РФ, РБ, г. Уфа, г. Уфа-45;

ИНН 0275075378 / КПП 025250001, ОГРН 1110280053905

Банковские реквизиты: расчетный счет 40702810200000005964, «Всероссийский банк развития регионов» АО, Корр. счет 30101810900000000880,

БИК 044525880,

Телефон +7(347) 269-73-08;

Телефон-факс +7(347) 249-24-02;

e-mail: bnsnpz@bashneft.ruОт Подрядчика:

_________________________________

_________________________________ От Заказчика:

Генеральный директор

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

_________________ /_______________/ ____________________/ Р.В. Хусаинов /

М.П. М.П.

Приложение № 1

к договору подряда № ______________

от «____»____________20___г.

Календарный план работ № п/п Наименование работ Производство, объект Смета Дата начала работ Дата окончания работ Стоимость работ без НДС руб. Стоимость работ с НДС руб.

 1            

 2            

3 4 Итого: От Подрядчика:

_________________________________

_________________________________ От Заказчика:

Генеральный директор

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

_________________ /_______________/ ____________________/ Р.В. Хусаинов /

М.П. М.П.

Приложение № 2

к договору подряда № ______________

от «____»____________20___г.

требования Заказчика по

ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ

1.Введение.

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности и экологии, включая требования пожарной, транспортной безопасности, охраны здоровья человека, готовность к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (далее – «ОТ, ПБ и Э») и требует от Подрядчика обеспечения самых высоких стандартов в области ОТ, ПБ и Э.

В случае выявления Заказчиком в результате проверки или иным образом фактов несоблюдения Подрядчиком требований безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

2.Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и договора в области ОТ, ПБ и Э.

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства Российской Федерации в области ОТ, ПБ и Э, а также нормативных актов, действующих на территории выполнения работ/оказания услуг, а также требования в области ОТ, ПБ и Э в соответствии с условиями настоящего Договора. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ/оказания услуг.

3.Средства индивидуальной защиты и аптечки работников

3.1.Персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и использовать их во время нахождения на рабочей площадке за пределами административных и бытовых помещений. Минимальный перечень специальной одежды содержит:

3.1.1.Обувь специальная с подноском.

3.1.2.Каска защитная.

3.1.3.Костюм защитный от вредных производственных факторов.

3.1.4.Перчатки (рукавицы).

3.1.5.Защитные очки.

3.2.Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, в соответствии с видом выполняемой работы должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

3.2.1.Маска защитная для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным оборудованием и инструментами.

3.2.2.Защитные очки закрытого исполнения, защитные маски и перчатки для защиты от повышенных температур для сварочных работ.

3.2.3.Перчатки и фартук для работ по замешиванию химических реагентов.

3.2.4.Многоточечная страховочная привязь и защитные каски при выполнении работ на высоте.

3.2.5.Противогазы с фильтрующими коробками, обеспечивающими защиту от газов и аэрозолей типа «А», «В», «Е», «Р» не ниже 2-го степени защиты (в металлическом корпусе), при нахождении на объекте Заказчика.

3.3.Каждое административное помещение Подрядчика, помещение для проживания персонала Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.

4.Транспорт Подрядчика.

4.1.Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика, используемые при проведении работ (выполнении услуг), должны быть технически исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:

4.1.1.Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины.

4.1.2.Аптечкой первой помощи (автомобильная), огнетушителем, противооткатными упорами.

4.1.3.Зимними передними и задними шинами в течение зимнего периода для легкового транспорта и автобусов пассажиров вместимостью до 15, всесезонными шинами типа M+S для грузового транспорта и иных автобусов.

4.1.4.Бортовыми системами мониторинга транспортных средств (далее - БСМТС).

4.2.Подрядчик должен обеспечить:

4.2.1.Обучение и квалификацию водителей.

4.2.2.Проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (самоходных машин).

4.2.3.Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств и самоходных машин.

4.2.4.Ежемесячный анализ соблюдения скоростного режима водителями Подрядчика на основании данных БСМТС. По итогам ежемесячного анализа проводить работу по коррекции небезопасного вождения транспортных средств.

5.Обучение персонала.

5.1.Подрядчик обязан подготовить и предъявить по требованию соответствующего представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения по ОТ, ПБ и Э для персонала, занятого при ведении работ/оказании услуг на объектах (территории) Заказчика. В таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующие в проведении работ (выполнении услуг), конкретные курсы обучения, пройденные персоналом или планируемые к проведению и даты прохождения курсов обучения.

5.2.Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Персонал Подрядчика при нахождении на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (с действующей записью об аттестации/проверке знаний).

5.3.Прежде чем приступить к работе на объекте, персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктажи в подразделении ОТ, ПБ и Э Общества и Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-…………….».

6.Политика Заказчика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ.

6.1.Подрядчик обязан:

6.1.1.В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

6.1.2.Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Не допускать курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специально отведенных мест.

6.1.3.Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее – «Разрешенные вещества»), а также лекарственных веществ.

6.1.4.В целях обеспечения контроля соблюдения указанных ограничений Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на объект (территорию) Заказчика. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство (самоходная машина) и работник Подрядчика не допускаются на объект (территорию) Заказчика и к работам на объекте (территории) Заказчика

7.Требования к предоставлению информации и отчетности.

7.1.Подрядчик предоставляет ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, следующие документы (при их наличии):

7.1.1.Копии актов расследования и актов по форме Н-1 (при установлении связи с производством).

7.1.2.Копии актов расследования аварий, инцидентов.

7.1.3.Копии актов расследования дорожно-транспортных происшествий.

8.Требования к оборудованию Подрядчика.

8.1.В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ/оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ/оказания услуг, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

8.2.Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм законодательства Российской Федерации;

8.3.Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

8.4.Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы и приспособления), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

8.5.При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в наличии инструкций по безопасной эксплуатации и ставить в известность Заказчика до начала выполнения работ.

8.6.При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается представителем Заказчика после устранения выявленных недостатков.

8.7.Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все требования в области ОТ, ПБ и Э Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные нормы и правила эксплуатации оборудования Подрядчика полностью задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.

8.8.Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования безопасности Заказчика по ОТ, ПБ и Э.

8.9.Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика в письменной форме.

8.10.Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

8.11.Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Подрядчик возмещает в полном объеме убытки Заказчика, причиненные в результате эксплуатации оборудования с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.Привлечение Субподрядчиков.

9.1.Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков (третьих лиц) для выполнения работ/оказания услуг на объектах (территории) Заказчика осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком.

9.2.В случае выявления Заказчиком систематических нарушений Субподрядчиком (третьими лицами) требований в области ОТ, ПБ и Э, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранить Субподрядчика (третьих лиц) от проведения работ на объекте Заказчика.

10.Оценка рисков при выполнении работ/оказании услуг.

Подрядчик при выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика, обязан руководствоваться требованиями, указанными в Стандарте ПАО «НК «Роснефть» «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» П3-05 С-0082 при производстве работ на объектах Заказчика.

11.Оказание экстренной медицинской помощи.

Для обеспечения оказания первой, первичной медико-санитарной помощи, медицинской эвакуации пострадавшего или больного работника в наиболее подходящее медицинское учреждение, оказывающее квалифицированную медицинскую помощь, в кратчайшие сроки, а также своевременного информирования всех участников процесса экстренного медицинского реагирования, Подрядная организация разрабатывает собственный план экстренного медицинского реагирования согласно Положения ПАО «НК «Роснефть» «Организация на объектах обществ группы экстренной медицинской помощи» № П3-09 Р-0127 Версия 1.00.12.Происшествия, корректирующие действия.

Заказчик на регулярной основе направляет в адрес Подрядчика информацию о происшествиях, авариях, несчастных случаях, произошедших на объектах (территории) Заказчика (Информационные листы о происшествиях, Уроки, извлеченные из происшествий с планами действий, Отчеты о расследованиях происшествий и т.д.), если они связаны с работами Подрядчика на объекте (территории) Заказчика, с указанием обязательных для исполнения мероприятий, направленных на недопущение подобных происшествий на объектах (территории) Заказчика.

12.1.При получении информации о происшествиях Подрядчик обязан:

12.1.1.Довести ее содержание до своих работников, находящихся на объектах (территории) Заказчика, посредством любых применимых организационных мероприятий (производственные совещания, планерки, инструктажи), методов и средств распространения информации (рассылка по электронной почте, телекоммуникация, информационные стенды и т.д.).12.1.2.Выполнить в установленные сроки необходимые мероприятия по предупреждению повторения аналогичных происшествий, относящиеся к специфике деятельности Подрядчика. В случае объективной невозможности выполнения мероприятий, согласовать с Заказчиком сроки их исполнений.

12.1.3.В установленные сроки предоставляет в адрес Заказчика информацию об исполнении мероприятий по установленной форме с приложением подтверждающих документов.

12.2.Подрядчик обязан незамедлительно, используя все доступные средства связи, информировать Заказчика обо всех происшествиях, даже если они не связаны с выполнением обязательств по договору, но обнаружены на объектах Заказчика.

Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие или цепь событий, связанные с работой, которые привели или могли привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или любому иному событию, связанному с охраной труда, промышленной безопасности, охраной окружающей среды.

От Подрядчика:

_________________________________

_________________________________ От Заказчика:

Генеральный директор

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

_________________ /_______________/ ____________________/ Р.В. Хусаинов /

М.П. М.П.

Приложение № 3

к договору подряда № ______________

от «____»____________20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ требований ЗакАЗЧИКА поОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и ЭКОЛОГИИ

при выполнении работ Подрядчиком на объектах (территории) ЗАКАЗЧИКА

п/п Наименование нарушения* Величина неустойки (штрафа),

тыс.рублейДокумент

фиксации

нарушения Примечание

1 2 3 4 5

Обнаружение на объектах (территории) Заказчика и/или в ходе осуществления работ/оказания услуг работников Подрядчика (Субподрядчика), в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

100

(за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) Акт медицинского освидетельствования либо акт фиксации отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от прохождения медицинского освидетельствования Сокрытие либо непредставление в течение 24 часов Подрядчиком (Субподрядчиком) информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ/оказании услуг. 100 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Невыполнение требований технических документов Российской Федерации в области ОТ, ПБ и Э, требований инструкций, внутренних нормативных документов ПАО АНК «Башнефть» в области ОТ, ПБ и Э, неисполнение или не представление информации по исполнению корректирующих мероприятий по происшествиям, а также неисполнение требований договора в области ОТ, ПБ и Э (за каждый выявленный факт нарушения). 30 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки, противогаз, многоточечная страховочная привязь, маска). 20 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения. 30 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Возобновление Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика работ, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, службой ОТ, ПБ и Э, газоспасательным отрядом, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия. 100 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Применение Подрядчиком при выполнении работ/оказании услуг на объекте (территории) Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытание, освидетельствование. 100 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) правил устройства эксплуатации топливных и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, транспортировки энергоносителей, топлива, и продуктов их переработки, в том числе баллонов со сжиженными газами на объекте Заказчика. 100  Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Нарушение правил охраны или повреждение Подрядчиком (Субподрядчиком) трубопроводов, тепловых сетей, воздушных, подземных кабельных и линий электропередач, либо их оборудования. 500 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Допуск к работе необученного, неаттестованного, не проинструктированного персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления работников подрядных организаций с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 30 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Действия Подрядчика, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика. 1000 Акт технического расследования аварии В Акте должна быть установлена связь между аварией и действиями Подрядчика.

Действия Подрядчика, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика. 250 Акт технического расследования инцидента В Акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями Подрядчика

Действия Подрядчика, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ/оказании услуги на объектах (территории) Заказчика. 250 Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом В Акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями Подрядчика.

Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ/оказании услуг Подрядчиком (Субподрядчиком) на объекте (территории) Заказчика, нарушения им требований при выполнении рекультивации земель. 50 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (иных законных оснований) при производстве работ/оказании услуг Подрядчиком (Субподрядчиком) на объекте (территории) Заказчика. 50 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения За любое виновное действие Подрядчика/Субподрядчика (включая дорожно-транспортное происшествие), результатом которого явилась травма работника Заказчика (за каждый факт/за каждого работника). 500 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения За любое виновное действие Подрядчика/Субподрядчика (включая дорожно-транспортное происшествие), результатом которого явилась смерть работника Заказчика (за каждый факт/за каждого работника). 1 000 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Проведение работ с повышенной опасностью (огневые, газоопасные, гидроиспытания и др.) на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах Общества при отсутствии лица, ответственного за проведение работ. 100  Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Проведение работ с повышенной опасностью (огневые, газоопасные, гидроиспытания и др.) на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах Общества без наряда-допуска, без оформления необходимых разрешительных документов. 100 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Осуществление строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов Общества без утвержденного проекта производства работ (ППР). 100 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества

Заказчика. 100 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Нарушения требований безопасности дорожного движения РФ и требований, установленных стандартом «Безопасность на автотранспортных средствах» Заказчика. В том числе, при установлении факта нарушений порядка въезда и парковки личного транспорта на производственную территорию Заказчика, а также несанкционированная парковка транспортных средств в несогласованных местах на территории объектов и месторождений Заказчика (за каждый факт). 40

Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Использование транспортных средств непредназначенных для производства погрузо-разгрузочных работ 250 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Отсутствие согласованных с Заказчиком схем мест временного накопления отходов на территории Заказчика. 50 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Складирование собственных отходов от производственной деятельности на территории проведения работ вне мест согласованных Заказчиком. 50 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Загрязнение промышленной площадки и прилегающей территории горюче - смазочными материалами, химическими и лакокрасочными веществами, хозяйственно-бытовыми стоками. 50 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения Использование вертолетов, календарный срок службы которых превышает 25 лет при транспортировке работников на Объектах Заказчика 1000 Акт, составленный по результатам выявленного нарушения * При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками подрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. По тексту настоящего Приложения термины «работы» и «услуги» идентичны.

5. По тексту настоящего Приложения термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».

6. По тексту настоящего Приложения понятием «работник подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми подрядчик, контрагент подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для подрядчика/контрагента подрядчика работы на объектах Заказчика.

7. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на Объектах Заказчика, как за свои собственные.

8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

9. Факт нарушения устанавливается Актом, подписанным куратором договора, работниками службы Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии Заказчика и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля, и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником подрядчика и/или представителем подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих Акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника подрядчика от подписания Акта, такой факт фиксируется в Акте и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника подрядчика от подписания Акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный по согласованной сторонами форме, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

10. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- предписанием представителя Заказчика, осуществляющего производственный контроль,

- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Подрядчика,

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

11. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета сумм, заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ, в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, предусмотренном настоящим договором и письменное требование Заказчика.

От Подрядчика:

_________________________________

_________________________________ От Заказчика:

Генеральный директор

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»

_________________ /_______________/ ____________________/ Р.В. Хусаинов /

М.П. М.П.

Приложение № 4

к договору подряда №_____________

от «___» ________ 20__ г.

А К Т

приема-передачи локальных нормативных документов,

по договору № ___________________ от ________________,

относящихся к открытой информации

г. Уфа «__» _______ 20__г.



Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"КЛУБ СЛУЖЕБНОГО и СПОРТИВНОГО СОБАКОВОДСТВА "РУСЬ"ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД РАНГА САС, ЧФ РФСС "ЗИМНЯЯ РУ3СЬ 2015"СУДЬИ: ГАЧИНА О.А. (Ярославль), ГОРБАЧЕВСКИЙ О.А. (Сергиев...»

«Следи за жизнью города и области вместе с библиотекой! 1 сентября (пт) Зал музыкального театра (пл.Пушкина, 2), 10.30, www.ivmuz.ruСпектакль "Белоснежка" (6+) 3 сентября (вс) Зал театра кукол (пл.Пушкина, 2), 12.00, www.ivkukla.ruОткрытие 83-го творческого сезона Ивановского областного театра кукол. Сказка "Маленькая Колдунь...»

«Артикль (The Article). Формы артиклей. § 1. Артикли — a, an, the являются основными определителями имен существительных. В русском языке артикли отсутствуют.1. A и an носят название неопределенного артикля (the Indefinite Article). The носит название определенного артикля (the Definite Article). Артикли не нес...»

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Приказ № 35 08.05.2014 год. О проведении районных соревнований добровольных дружин юных пожарных На основании приказа Главного управления Министерства Российской Федерации...»

«Аудит сайта (шаблон) Доступность сайта для поисковых систем Файл robots.txt: Проверка файла robots.txt на наличие ошибок XML и HTML карты сайта: Проверка наличия карт сайта в обоих форматах и в архиве Скорость загрузки: Проверка скорости загрузки сайта Страницы в индексе: Проверк...»

«ДАТТАТРЕЯ УПАНИШАДА Ом! О дэвы, пусть наши уши слушают то, что благоприятно; Пусть наши глаза видят то, что благоприятно, о достойные поклонения! Пусть мы будем наслаждаться сроком жизни, отведённым дэвами, Непреклонно восхваляя их с помощью наших тел и конечностей! Пусть славный Ин...»

«Внеклассное мероприятие "Первые вестники весны – первоцветы"Цель:– дать понятие о первоцветах;– показать красоту первоцветов, необходимость их охраны;– привлечь внимание к проблеме уничтожения первоцветов;– развивать монологическую речь, умение выступать перед аудиторией;– воспитывать бережное от...»

«Практическое занятие №2 Решение ситуационных задач1. Выберите из предлагаемых правил те, которые имеют отношение к морали:1) надо чистить зубы по утра2) уходя, гасите свет;3) гражданин государства должен уважать его законы;4) не сотвори себе...»

«Глава 11 – Сяо Ву, так ты действительно кролик Часть 1 Сяо Ву пристально посмотрела на Танг Сана, вспоминая прошлый раз, когда её беспощадно закидали камнями, злость переполняла её.– Кто же знал, когда ты вернёшься. Все на...»

«ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ" Учебный план – 56 часов. Всего аудиторных занятий – 34 часа. Лекции – 20 часов. Практические работы – 8 часов. КСР – 6 часов Конституция РБ об охране труда (ОТ). Законодательство о труде. Коллективный договор. Трудовой договор: обязанности...»

«МУП "Тепловодоканал" (1065474011701/ 5429108272) (наименование организации, ОГРН/ИНН) Показатели 2015 Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м. 536,90 Фактическая выручка, тыс. руб. 13 241,59 Выполнение ремонтов, % от плана 58,04 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повыш...»

«Директор МБОУ "Гимназия № 3" Бобылкина М. С. Расписание занятий кружков и секций дополнительного образования МБОУ "Гимназия № 3" 2015-2016 учебный год № Наименование кружка (студии, секции) ФИО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 1 Гитара (дев...»

«Политики конфиденциальности сайта mini-moto.suОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВСуществующая на текущий момент политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) работает со следующими понятиями: "Админис...»

«The Morning of Victory by Alexei SurkovWhere there is grass with dew and with the blood is crude, Where guns pupils are glaring, Full length over the front edge of the trench, Rose winner the soldier.The heart was beating his ribs intermittently often. The silence. The silence. Not in a dream butin r...»

«г.  Горловка, Никитовский район № избирательного участка Границы избирательного участка Адрес помещения для голосования Кол-во избирателей 35 Горловка ул. Жукова: 24 30-36; ул. Москаленка: 17; пр.Ленина 227, 237, 239, 241, 247; Горловка ул. Жукова: 6-8, 22; ул. Казарцев...»

«1. Общие сведения о федеральном органе исполнительной власти (государственном внебюджетном фонде)1.1. Полное официальное наименование федерального органа исполнительной власти (государственного внебюджетного фонда) 1.2. Сведения о численности работников Наименование показателя Показатель 2015 2016 2017(прогноз) 2018 (п...»

«06985100000100000209550-10477500Транспортная компания "AvtoLine" 354002, г. Сочи ул. Яна Фабрициуса, 33 оф. 201; Тел: +7 (862) 260-41-10; +7 (900) 001-23-80; E-mail: tk-avtoline@yandex.ru Официальный сайт: al-arenda-sochi.ruЦены на аренду автомобилей с водителем: Автомобиль Мест 1 7 часов 8...»

«Вакциная 2015 В программе профилактики гриппа в 2015-ом году ничего не изменится. Основным средством защиты по-прежнему, как бы ни спорили на эту тему, считаются прививки. Каждый год специалисты изучают, какие возбудители гриппа циркулируют сред...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор МБУДО СДЮШОР "Олимпия" Д.А.Даренских31.12.2015г.КАЛЕНДАРЬ Соревнований по боксу на 2016г. Наименование спортивного мероприятия Сроки проведения Место проведения 2001-2002 г.р. Первенство А...»

«Питання до заліків з дисципліни "Основи народносценічного танцю" І семестр1. Методика виконання позицій рук, ніг (п’ять прямих (класичних), п’ять паралельних та дві зворотні), положень голови.2. Методика виконання перегинання тулуба, переведення ніг з позиції в позицію, рreparation до виконання вправ.3. Методика виконання pl...»

«Практична робота №1 Налаштування Робочого Столу Мета: сформувати поняття "Робочого столу", налаштування параметрів "Робочого столу"; вміння чітко та лаконічно висловлювати думки. Обладнання: інструкції з БЖД в комп’ютерному класі, ПК з відповідним програмним забезпеченням. Інструктаж з БЖД. Завдан...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯПОСТАНОВЛЕНИЕ "29 " сентября 2015 года пос. Терский № 55 п"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛ...»

«Российская Федерация Администрация города КанскаКрасноярского краяПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.05. 2016 г. № 471 О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 24.10.2013 № 1509В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих при...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.