WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению открытого конкурса по отбору подрядной организации на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ ...»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса по отбору подрядной организации на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

Заказчик:

Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Дата размещения извещения: «___» _________ 20___г.

Победитель открытого конкурса: ____________________________________________________________

Дата заключения и реквизиты договора: «___» _________ 20___г.

Чебоксары, 2015 год

«УТВЕРЖДЕНА»

приказом генерального директора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от «___» __________ 2015 г. № _____

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса по отбору подрядной организации на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

Общие положения

1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является: на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37, включенного в Республиканский краткосрочный план реализации в 2014–2015 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.10.2014 г. № 369 (далее – договор подряда).

Заказчиком является: некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 754 429 (шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать девять) руб. 26 коп., в т.ч. НДС в размере 1 030 336 (один миллион тридцать тысяч триста тридцать шесть) руб. 67 коп.

1.4. Планируемая дата начала выполнения работ: с даты заключения договора подряда.

1.5. Планируемый срок окончания выполнения работ: 31 января 2016 г.

1.6. Иные условия выполнения работ: не предусмотрены.

1.7. Прием заявок осуществляется: до 8 часов 30 мин. 30.12.2015г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, производственно-технический отдел, часы работы с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., обед с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин.

1.8. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено: в 11 часов 00 мин. 30.12.2015г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А.

1.9. На процедуре вскрытия конвертов и при рассмотрении соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации имеют право присутствовать представители всех претендентов на участие в открытом конкурсе (далее - участник). Полномочия претендента должны быть подтверждены оформленными документами надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством (доверенность).





1.10. Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – открытый конкурс) и конкурсная документация публикуются заказчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт заказчика) remfond21.cap.ru не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок, по форме приведенной в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.

1.11. В качестве обеспечения заявки участники открытого конкурса перечисляют сумму в размере: 202 632 (двести две тысячи шестьсот тридцать два) руб. 88 коп. (3 процента от начальной (максимальной) стоимости договора подряда) до окончания срока подачи заявок на расчетный счет: НО «Фонд капремонта», ИНН 2130999958, КПП 213001001, р/с 40603810409240014402 в филиале ОАО Банк ВТБ в Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, БИК 042202837.

1.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайте заказчика remfond21.cap.ru в трехдневный срок с даты его подписания.

1.13. Договор подряда заключается в десятидневный срок с даты размещения на официальном сайте заказчика remfond21.cap.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. При этом договор подряда заключается только после предоставления участником открытого конкурса обеспечения исполнения договора подряда путем предоставления банковской гарантии (в соответствии с действующим законодательством) либо путем внесения залога на расчетный счет Заказчика в размере не менее 10 процентов от общей стоимости договора. Если договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансового платежа.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в следующих случаях: участник отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов; участник, выигравший открытый конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

1.14. Уполномоченное лицо заказчика открытого конкурса, ответственное за заключение договора подряда с участниками открытого конкурса: генеральный директор Епифанова Олимпиада Иванова, 55-56-00 (доб. 12), remfond21@cap.ru.

II. Требования к участникам открытого конкурса

К участию в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

у участника отсутствует просроченная задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062;

участник является членом саморегулируемых организаций при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902), имеющих соответствующее свидетельство о допуске к таким работам;

у участника имеются квалифицированные работники и опыт работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (приложение № 5и № 6 к настоящей конкурсной документации);

участник предоставляет гарантии качества выполняемых работ, применяемых материалов и информацию о сроках выполнения работ.

III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в открытом конкурсе

3.1.Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

опись входящих в состав заявки документов (приложение № 3 к настоящей конкурсной документации);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ, о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (на руководителя)).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лиц (доверенность согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации);

документ или заверенная копия документа, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки для участия в открытом конкурсе;

документы, подтверждающие опыт работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (отзывы заказчика о ранее выполненных объектах);

заверенная копия бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе за последние три календарных года перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

организационно-штатное расписание участника и (или) его структурного подразделения, на которое планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме, приведенной в приложении к настоящей типовой конкурсной документации, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

наличие технической оснащенности (машин, механизмов и т.д.), необходимой для выполнения видов работ (заверенная копия паспорта технического средства);

нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 10 дней до объявления открытого конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия);

справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки (оригинал или заверенная копия);

заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (в случае, если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ);

банковские реквизиты;

начальная (максимальная) стоимость договора подряда, включая любые вспомогательные и смежные расходы (все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником конкурса);

информация о сроках выполнения работ, предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов;

документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в размере не менее 10 процентов от общей стоимости договора (банковская гарантия либо поручительство (в соответствии с действующим законодательством));

документы, подтверждающие соблюдение техники безопасности (содержащие сведения о количестве несчастных случаев при производстве работ за последние 3 года, предшествующие году проведения открытого конкурса) (справка о соблюдении работодателем трудового законодательства);

документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств подрядчика по договору (банковская гарантия или страхование гражданской ответственности).

Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

Кроме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, участники могут по своей инициативе представить следующие документы: выписка из реестра членов саморегулируемой организации, осуществляющей строительство, отзывы заказчиков о ранее выполненных работах.

Все листы заявки и представляемые документы должны быть прошиты в единый том и пронумерованы, содержать опись входящих в их состав документов, подписаны и скреплены печатью участника открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника открытого конкурса, а также подтверждают подлинность и достоверность представленных в составе заявки и документах, указанных в настоящем пункте, сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки.

Участник открытого конкурса может подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет открытого конкурса. Во внешний конверт вкладывается внутренний конверт с заявкой и входящими в ее состав документами. На внутреннем конверте указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и контактные номера телефонов.

Заявка для участия в открытом конкурсе доставляется уполномоченным представителем участника либо почтовым отправлением или курьерской службой по адресу, указанному в пункте 1.7 раздела I настоящей конкурсной документации. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

Участник имеет право до окончания срока подачи конкурсных заявок отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью участника. Отозванная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

Участник имеет право вносить изменения в поданную заявку, но не позднее чем за 2 часа до окончания срока подачи заявок. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как и внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой.

Участником открытого конкурса подается одна заявка для участия в открытом конкурсе.

IV. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения обязательств по договору подряда

Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить обеспечение заявки в размере, указанном в пункте 1.11 раздела I настоящей конкурсной документации.

Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

участник отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов;

участник, выигравший открытый конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

Обеспечение заявки возвращается:

участникам, отозвавшим поданную заявку до окончания срока подачи конкурсных заявок;

участникам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения заявок;

победителю открытого конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора подряда;

участникам, которые не стали победителями открытого конкурса, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер, – в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

участнику, заявке которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем.

4.4. Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить обеспечение исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный срок в размере не менее 10 процентов от общей стоимости договора подряда (банковская гарантия либо поручительство (в соответствии с действующим законодательством).

4.5. В случае неустранения выявленных нарушений качества выполненных работ в установленные заказчиком сроки, в гарантийный срок, установленный договором подряда, обеспечение исполнения обязательств передается в пользу заказчика, что не освобождает участника от их устранения.

4.6. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по договору подряда, возвращаются подрядчику по истечении гарантийного срока, установленного договором подряда, при отсутствии претензий к качеству выполненных работ.

V. Процедура проведения открытого конкурса

5.1. Любой участник не позднее чем за 2 часа до окончания срока подачи конкурсных заявок вправе задавать вопросы уполномоченному лицу заказчика открытого конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения открытого конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.14 раздела I настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников открытого конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

5.2.Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявок, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации на официальном сайте заказчика remfond21.cap.ru. Информация о внесении изменений в конкурсную документацию размещается на официальном сайте заказчика в день принятия такого решения.

5.3.После вскрытия конвертов полученные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе является непредставление документов, указанных в пункте 3.1 раздела III настоящей конкурсной документации.

5.4.Заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями, указанными в пункте 6.1 раздела VI настоящей конкурсной документации.

5.5. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на которой имеют право присутствовать представители всех участников открытого конкурса, подавших конкурсные заявки. Конверты с заявками вскрываются в месте и в сроки, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

5.6. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе заказчик в двухдневный срок с даты подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

5.7. Заявки участников, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом.

5.8. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован на официальном сайте заказчика, где была размещена информация о проведении открытого конкурса, в трехдневный срок с даты его подписания.

5.9. Заказчик в десятидневный срок с даты размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок заключает договор подряда с победителем открытого конкурса при условии предоставления обеспечения исполнения обязательств подрядчика по договору до заключения соответствующего договора подряда.

5.10. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда в срок, установленный подпунктом 5.9 пункта 5 настоящего открытого конкурса, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, занявшим второе место, в пятидневный срок по истечении срока, установленного подпунктом 5.9 пункта 5 настоящего открытого конкурса.

5.11. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что только один участник открытого конкурса подал заявку, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о признании открытого конкурса несостоявшимся обязан заключить договор подряда с этим участником. При этом договор подряда заключается с участником, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой. В случае уклонения такого участника от заключения договора подряда обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика и проводится повторный открытый конкурс.

VI. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе

6.1.Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

«Цена договора»: максимальное количество баллов – 20;

«Cрок выполнения работ, предоставления гарантий качества оказываемых услуг и (или) выполняемых работ и применяемых материалов»: максимальное количество баллов – 30;

«Квалификация участника»: максимальное количество баллов – 50.

Оценка по критерию «Цена договора»: снижение первоначальной цены договора на 3 процента – 5 баллов, на 5 процентов – 10 баллов, на 10 процентов – 20 баллов.

Оценка по критерию «Cрок выполнения работ, предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов»:

а) срок предоставления гарантии качества выполняемых работ и применяемых материалов: от 1 до 2 лет – 0 баллов, 3 года – 5 баллов, 5 лет – 10 баллов;

б) срок предоставления гарантии качества применяемых материалов: от 1 до 2 лет – 0 баллов, 3 года – 5 баллов, 5 лет – 7 баллов;

в) срок выполнения работ: 6 месяцев – 1 балл, 5 месяцев – 5 баллов, 4 месяца – 10 баллов, от 1 до 2 месяцев – 13 баллов.

Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по следующим подкритериям:

а) опыт работы участника открытого конкурса по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства: более 7 лет – 15 баллов, от 4 до 7 лет – 10 баллов, от 2 до 4 лет – 5 баллов, от 1 до 2 лет – 3 балла, менее 1 года – 0 баллов;

б) укомплектованность штата участника открытого конкурса инженерно-техническими работниками, которые будут задействованы при проведении капитального ремонта многоквартирного дома: выше 80 процентов – 5 баллов, от 80 до 50 процентов – 3 балла, менее 50 процентов – 0 баллов;

в) укомплектованность штата участника открытого конкурса квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома: выше 80 процентов – 5 баллов, от 80 до 50 процентов – 3 балла, менее 50 процентов – 0 баллов;

г) соблюдение техники безопасности: количество несчастных случаев при производстве работ за последние 3 года: 0 случаев – 5 баллов, 1 случай – 3 балла, более 1 случая – 0 баллов;

д) наличие технической оснащенности (машин, механизмов и т.д.), необходимой для выполнения видов работ, предусмотренных лотом: участник открытого конкурса владеет на право собственности машинами и механизмами, необходимыми при производстве работ – 10 баллов, заключен договор аренды машин и механизмов, необходимых при производстве работ – 5 баллов.

г) безубыточная деятельность участника открытого конкурса в течение 3 лет работы – 10 баллов, в течение 2 лет – 5 баллов, в течение 1 года – 1 балл.

6.5. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.5.1. суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям;

6.5.2. ранжирование заявок по количеству полученных баллов: первый номер получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости – по критерию «Cрок выполнения работ, предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен первый номер, объявляется победителем открытого конкурса.

Приложение № 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении открытого конкурса по отбору подрядной организации на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

Дата публикации извещения: 10 декабря 2015 г.

Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37.

Виды работ: капитальный ремонт лифтов и лифтового оборудования.

Местонахождение заказчика, электронная почта, телефон, факс: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, тел. 55-56-00, remfond21.@cap.ru.

Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса, телефон: главный специалист ПТО Никитин Владимир Игоревич, (8352) 23-69-06 (доб. 28).

Источники финансирования: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства местного бюджета, средства собственников помещений в многоквартирном доме.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 754 429 (шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать девять) руб. 26 коп., в т.ч. НДС в размере 1 030 336 (один миллион тридцать тысяч триста тридцать шесть) руб. 67 коп.

Планируемая дата начала работ: с даты заключения договора подряда.

Планируемый срок окончания работ: 31 января 2016 г.

Иные условия выполнения работ: не предусмотрены.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, производственно-технический отдел (часы работы с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., обед с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин.).

Дата и время окончания приема заявок: 8 часов 30 мин. 30.12.2015г.

Официальный сайт заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещена конкурсная документация: remfond21.cap.ruДата, место и время вскрытия конвертов с заявками: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, 30.12.2015г. 11 час. 00 мин.

Приложение:

1. Общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы документов.

2. Техническая и сметная документация в составе: техническое задание.

_____________

Приложение № 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

З А Я В К А

на участие в открытом конкурсе по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

_____________________________________________________________________

(адрес, наименование работ)

_____________________________________________________________________

1.Участник:

1.1. наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 1.2. ИНН 1.3. место нахождения (место жительства) 1.4. фактический адрес 1.5. контактный телефон (факс) 1.6. контактное лицо 2. Электронный адрес участника ___________________________________.

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную

является (не является)

стоимость ___________________________________________________________.

4. Участник имеет выданное саморегулируемой организацией ____________________________________ свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902).

Наименование Единица измерения Значение

Средняя численность работников за предшествующий календарный год – всего человек из них:

инженерно-технических работников человек квалифицированных рабочих человек Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость рублей Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год рублей

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

ппНаименование Единица измерения

Значение (все значения указываются цифрами)

1 2 3 4

1. Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) рублей 2. Срок выполнения работ календарных дней с даты начала работ 3. Срок гарантии качества работ годов 4. Исполнение договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов количество положительных заключений 5. Опыт работы участника открытого конкурса в сфере капитального ремонта многоквартирных домов лет 6. Квалификация персонала: штат укомплектован инженерно-техническими работниками, которые будут задействованы при проведении капитального ремонта многоквартирного дома человек/

процент от норматива штат участников открытого конкурса укомплектован квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома человек/

процент от норматива 7. Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 3 года) шт. 10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________ ____________________________________________________________ рублей.

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ____________________

_____________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. В составе заявки на участие в открытом конкурсе __________________ _____________________________________________________________________

представлены документы, предусмотренные пунктом 3.1 раздела III конкурсной документации.

_____________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, реквизиты доверенности, печать)

_____________

Приложение № 3

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

О П И С Ь

входящих в состав заявки документов

_______________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

_____________________________________________________________________

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ___________________________________________________

(адрес, наименование работ)

_____________________________________________________________________

в составе заявки представлены нижеперечисленные документы:

№ ппНаименование документа Количество листов

1. 2. 3. Содержание описи и состав заявки совпадают.

_____________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)

______________

Приложение № 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

Место составления

Дата выдачи

Настоящей доверенностью

(наименование участника)

в лице,

(индивидуальный предприниматель Ф.И.О. или должность руководителя участника открытого конкурса, Ф.И.О.)

действующего на основании

(устава, положения и т.п.)

,

уполномочивает

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

(наименование работ, объект и адрес)

.

Настоящая доверенность выдана сроком на __________________________.

Подпись ____________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

_____________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)

______________

Приложение № 5

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

С В Е Д Е Н И Я

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих

должностях не менее 5 лет

№ппФ.И.О. Занимаемая должность в организации Стаж работы в отрасли Стаж работы в организации Название учебного заведения и год окончания Примечания

1. 2. 3. Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: _______________________________________________________.

В отношении каждого работника прилагаются следующие документы (заверенные участником):

Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в количестве ____ шт.

Копии дипломов в количестве ____ шт.

Копии трудовой книжки в количестве ____ шт.

_____________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)

_____________

Приложение № 6

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

С В Е Д Е Н И Я

о составе и квалификации рабочих, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома

№ппФ.И.О. Рабочая профессия Стаж работы по специальности Стаж работы в организации Примечания

1. 2. 3. Итого:

количество рабочих с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ________________________________________________________.

В отношении каждого работника прилагаются следующие документы (заверенные участником):

1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в количестве ____ шт.

2. Копии дипломов в количестве ____ шт.

3. Копии трудовой книжки в количестве ____ шт.

_____________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, печать)

_____________

Приложение № 7

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

Договор N ____на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Чебоксары «___» _______________ 2015 г.

Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», действующая от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресам, указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _______________________________________ (ОГРН ______________, место нахождения: _______________________, свидетельство о допуске к работам, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № _____от _______, выдано ____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации и выполнению работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37 (далее - Объект), выполняемых и оплачиваемых в соответствии с условиями настоящего Договора, в полном объеме и в соответствии с техническими строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

1.2. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет ____________ (___________________________) руб. __ коп., с учетом НДС в размере ____________ (___________________________) руб. __ коп. (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «без учета НДС»).

Цена настоящего Договора является твердой и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных настоящим Договором, и оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, в том числе уборку строительного мусора, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного расчета, на основании подписанных Сторонами документов: акта о приемке выполненных работ форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, акта о приемке законченного капитального ремонта объекта, счет – фактуры (счета), представленного Подрядчиком.

Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.

2.4. Расчеты по настоящему Договору за выполненные работы производятся на основании подписанных актов сдачи – приемки оказанных услуг не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев по счету, выставленному Подрядчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).

3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору до 31 января 2016 г.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

3.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом.

3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 3.4 Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, акт о приёмке выполненных работ формы № КС -2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС -3, акт о приемки законченного капитального ремонта объекта, подписанный Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах.

3.6. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ, акт о приёмке выполненных работ формы № КС - 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС -3, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

3.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполнения работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ, акт о приёмке выполненных работ формы № КС - 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС -3, в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

3.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполнения работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра акта сдачи-приемки работ, акт о приёмке выполненных работ формы № КС – 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС - 3, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 3.6 настоящего Договора или мотивированный отказ.

3.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт приемки в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены настоящего Договора, а также предъявленные Подрядчиком отзывы каждого собственника помещения в многоквартирном доме о качестве выполненных работ и протокольное решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о подтверждении выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работу и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

4.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.1.5. Согласовывать с Заказчиком, управляющей организацией и иными специализированными организациями все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Договора.

4.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

4.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в течение суток с момента их возникновения.

4.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договора срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.1.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения настоящего Договора.

4.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

4.1.11. В случае привлечение к выполнению работ третьих лиц, Подрядчик обязан письменно согласовать данных лиц с Заказчиком.

4.1.12. Подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение локальную смету выполнения работ в течение (5) рабочих пяти дней с момента заключения настоящего Договора.

4.1.13. Назначить ответственное лицо за ходом выполнения работ, направив письменно Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней приказ о назначении ответственного лица за ходом выполнения работ и его контактные данные.

4.1.14. Предоставить Заказчику вместе с актами выполненных работ также отзыв каждого собственника помещения в многоквартирном доме о качестве выполненных работ и протокольное решение общего собрания собственников многоквартирного дома о принятии выполненных работ.

4.1.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 3.6 настоящего Договора.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполнения работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. При заключении настоящего Договора представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

4.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчика о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

4.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 4.1.8. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.

4.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

4.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Техническом задании и Календарном плане, а также качество выполненных работ, в любое время.

4.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету настоящего Договора документацию и информацию.

4.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

5.2. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Договору работы и использованные материалы составляет 5 (пять) лет.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику (требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере 0,1 процента от цены настоящего Договора.

6.4. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по настоящему Договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.

6.5. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Договором, Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана перечислить в адрес другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения письменного требования.

В случае неполучения Заказчиком в установленный срок суммы неустойки (пени, штрафа) либо письма с обоснованием незаконности выставления штрафных санкций он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии со способом обеспечения исполнения настоящего Договора (банковская гарантия) либо в судебном порядке.

6.6. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

6.7. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении настоящего Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 процентов от суммы не невыполненных работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обеспечение исполнения обязательств

7.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены настоящего Договора, а именно 675 442 (шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста сорок два) руб. 93 коп.

7.2. Способом обеспечения обязательств Исполнителя является предоставление безотзывной банковской гарантии либо внесение залога путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на срок оказания услуг, установленный п. 3.2. Договора.

7.4. В случае продления срока оказания услуг, срока гарантийных обязательств Исполнитель обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Договора соразмерно увеличению срока оказания услуг, срока гарантийных обязательств.

7.5. Обеспечение исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. 368-378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору и должна быть выражена в российских рублях;

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по настоящему договору, установленный п. 3.2. Договора не менее чем на 30 календарных дней.

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Исполнитель, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию;

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки и/или расторжения настоящего Договора;

- банковская гарантия должна быть выдана российским банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. Банковские гарантии, выданные иными организациями (в том числе страховыми организациями) в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, не принимаются;

- банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России;

- максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) согласно Инструкции Банка России от 16.01.2004 N 110-И «Об обязательных нормативах банков»;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.

Заказчик вправе предъявить банковскую гарантию гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и/или расторжения настоящего Договора.

7.6. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору, за период с заключения Договора до даты начала срока действия гарантийных обязательств, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами последнего акта о приемке работ.

7.7. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора выбрана безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

7.8. В случае, если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения Договора выбрал безотзывную банковскую гарантию и по истечении пяти дней с момента заключения Договора не предоставил оригинал безотзывной банковской гарантии, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства.

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 января 2016 г.

Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору (за исключением выполнения обязательств в период гарантийного срока).

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Ответственность за сохранность выполненных работ до момента прекращения действия настоящего Договора несет Подрядчик.

10.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

11.3. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий настоящего Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставления Заказчику без последующего возврата Подрядчику или его представителю оригинала доверенности на уполномоченное лицо).

11.4. При выполнении настоящего Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

12. Приложения к Договору

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.

13. Адреса сторон

Заказчик:

Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта мно-гоквартирных домов Чувашской Республики»

428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Энгельса, 42 «а»

тел.8(8352) 56-12-65, факс:55-56-01,

E-Mail: remfond21@cap.ruИНН 2130999958, КПП213001001,

ОГРН 1132100000889,

р/с № 40603810309240004402 в филиале

ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде,

к/с № 30101810200000000837,

БИК 042202837

Генеральный директор

_____________О.И.Епифанова

м.п. Подрядчик:

____________________________

____________________________

____________________________

Приложение № 8

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Раздел. 1. Общие требования

1. Предмет открытого конкурса, начальная цена

1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является: право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37, включенного в Республиканский краткосрочный план реализации в 2014–2015 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.10.2014 г. № 369 (далее – договор подряда).

1.2. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 6 754 429 (шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать девять) руб. 26 коп., в т.ч. НДС в размере 1 030 336 (один миллион тридцать тысяч триста тридцать шесть) руб. 67 коп.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является: разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37.

2. Основанием для выполнения работ является: Республиканский краткосрочный план реализации в 2014–2015 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.10.2014 г. № 369.

3. Источники финансирования

3.1. Средства в форме субсидий: за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, средств местного бюджета и средства собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4.1. Форма оплаты: оплата в безналичной форме.

4.2. Порядок оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору: оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, представителем собственников помещений многоквартирного дома, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

5.1. Место выполнения работ: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37.

5.2. Работы выполняются в полном соответствии с Приложениями к Техническому заданию, локальными сметами, требованиями действующих на территории Российской Федерации технических регламентов, норм, правил, стандартов (СНиП, ГОСТ, СанПиН и т.д.), Федеральными едиными расценками ФЕР, используемые для определения стоимости работ и затрат при проведении ремонта. Частичное выполнение работ в рамках данного договора не предусмотрено. При выполнении работ подрядчик обязан осуществить полный комплекс работ в пределах установленной цены Договора.

5.3. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

5.3.1. Начало выполнения работ: с даты заключения договора подряда.

5.3.2. Срок окончания выполнения работ: 31 января 2016 г.

5.3.3. Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой частью.

Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания.

2. Требования к качеству и безопасности работ

Работы должны выполняться в полном соответствии с техническим заданием, локальными сметами и требованиями действующей нормативно-технической документации, в том числе: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824; РД-10-104-95 "Временное положение о порядке и условии проведения модернизации лифтов", утвержденным Госгортехнадзором России 29 ноября 1995 г., нормативно-техническая документация завода-изготовителя; Федеральный Закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия», Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

Подрядчик должен гарантировать, что качество, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для капитального ремонта лифтов, будут соответствовать спецификациям, муниципальным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. Подрядчик оформляет исполнительную документацию. Если скрытые работы будут выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

За порчу оборудования, сетей Заказчика (в том числе 3-х лиц) при выполнении работ несет ответственность Подрядчик.

Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Подрядчик.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с объекта в места, определенные Заказчиком, не допуская его скопления в период замены лифтов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: за технику безопасности, пожарную безопасность, охрану труда отвечает подрядчик.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3. Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

- содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ, до завершения ремонта и приемки объекта.

3. Требования к техническим характеристикам работ

1. Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с ГОСТ. Подрядчик до начала работ должен произвести совместно с техническим надзором и заказчиком входной контроль применяемых материалов и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

2. При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум в будние дни до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

3. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. Содержать место выполнения работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ.

4. Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-5 разряд по специальности проинструктирован. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.

4. Требования к безопасности и энергоэффективности лифтов

Для обеспечения безопасности лифта выполняются следующие общие требования:

соответствие характеристик лифта и устройств безопасности лифта требованиям технического регламента;

недоступность непосредственно для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, установленного в машинном и блочном помещениях, а также в шахте лифта;

наличие мер по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования лифта;

наличие средств для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта или не заперта, дверь кабины не закрыты.

наличие средств и (или) процедур эвакуации людей из остановившейся кабины, обеспечивающих возможность перемещения кабины под контролем обслуживающего персонала или способы эвакуации без перемещения кабины;

отсутствие у оборудования лифта, доступного для пользователей и иных лиц, поверхностей, представляющих опасность для людей;

наличие средств для обеспечения освещения кабины, предназначенной для размещения людей, в том числе при перебое в электроснабжении;

соответствие оборудования лифта климатическим и сейсмическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта (до 7 баллов);

наличие средств для предотвращения падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания (сооружения) и из кабины;

наличие дверного проема лифта, размеры которого обеспечивают безопасный вход в кабину и выход из нее на этажную площадку, безопасную загрузку (разгрузку) кабины;

обеспечение горизонтального и вертикального расстояний между порогами этажной площадки и кабины, обеспечивающих безопасный вход в кабину и выход из нее;

обеспечение расстояния между элементами конструкции кабины и шахты, исключающего возможность проникновения человека в шахту при открытых дверях шахты и кабины, при нахождении кабины в зоне этажной площадки;

наличие средств для предотвращения усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты;

выдерживание кабиной, подвеской и (или) опорой кабины, элементами их крепления нагрузок, возникающих при эксплуатации и испытаниях лифта;

оборудование кабины, предназначенной для размещения людей, средствами для подключения к двусторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала;

наличие средств и (или) мер для предотвращения пуска перегруженной кабины в режиме нормальной работы;

наличие средств для ограничения перемещения кабины за пределы крайних рабочих положений (этажных площадок);

наличие средств для ограничения величины превышения номинальной скорости кабины при движении вниз;

ограничение ловителями и буферами при их срабатывании замедления движения кабины с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования;

наличие вентиляции в кабине, предназначенной для перемещения людей;

создание рабочих зон для обслуживания лифтового оборудования, имеющих размеры, достаточные для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому освидетельствованию и экспертизе лифта;

обеспечение безопасного доступа обслуживающего персонала к лифтовому оборудованию;

обеспечение безопасного входа обслуживающего персонала на рабочую площадку и (или) на крышу кабины и выход с них;

выдерживание рабочей площадкой и (или) крышей кабины нагрузок от находящегося на них обслуживающего персонала;

наличие средств для снижения риска падения обслуживающего персонала с рабочей площадки и (или) с крыши кабины;

наличие средств для остановки и управления движением кабины обслуживающим персоналом при проведении технического обслуживания. При необходимости перемещения обслуживающего персонала по шахте на кабине должны предусматриваться средства для управления движением и остановки кабины обслуживающим персоналом. Указанные средства не должны быть доступны для пользователей и посторонних лиц;

наличие средств и (или) мер для предотвращения травмирования обслуживающего персонала, находящегося в шахте лифта;

наличие средств и (или) мер для предотвращения травмирования обслуживающего персонала элементами лифтового оборудования;

наличие средств для освещения зон обслуживания;

наличие средств и (или) мер для обеспечения электробезопасности пользователей и обслуживающего персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта;

наличие средств для предотвращения пуска кабины после открывания дверей шахты этажа, на котором отсутствует кабина, в режиме нормальной работы лифта;

обеспечение предела огнестойкости дверей шахты в соответствии с требованиями пожарной безопасности зданий и сооружений;

Обеспечение защиты от вандализма и безопасности, в т.ч.:

изготовление ограждающих конструкций купе кабины, а также отделка стен, потолка и пола из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания;

конструкция и выполнение устройств управления лифтом, сигнализации, освещения в кабине и на этажных площадках из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания;

наличие сплошного ограждения шахты;

наличие сигнализации об открытии двери машинного и блочного помещений, двери приямка, двери (крышки) устройства управления лифтом без машинного помещения.

Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля, должна предусматриваться возможность для снятия сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля следующей информации:

о срабатывании электрических цепей безопасности;

о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы;

об открытии двери (крышки), закрывающей устройства, предназначенные для проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.

Общие требования к характеристикам лифтов и устройств безопасности лифтов:

Точность автоматической остановки кабины лифта, допускающего транспортировку людей при эксплуатационных режимах работы, должна быть в пределах 0,035 м.

Двери шахты, двери кабины, стены купе кабины лифта должны выдерживать нагрузку, равную 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см [2], приложенную под прямым углом в любой точке с упругой деформацией не более 15 мм. При этом остаточная деформация и изменение функционирования после снятия нагрузки не допускаются.

Высота в свету проема двери шахты и кабины лифта, допускающего транспортировку людей, должна быть не менее 2 м.

Усилие, необходимое для предотвращения закрывания автоматической двери шахты с механическим приводом, не должно превышать 150 Н. Кинетическая энергия двери шахты и жестко связанных с нею элементов при средней скорости закрывания должна быть не более 10 Дж в тех случаях, когда предусмотрено автоматическое реверсирование закрывающихся створок дверей при или до воздействия их на препятствие, находящееся в дверном проеме.

При отсутствии реверса кинетическая энергия двери шахты и жестко связанных с нею элементов при средней скорости закрывания должна быть не более 4 Дж.

Указанные требования распространяются на конструкции, в которых двери шахты и кабины лифта кинематически соединены между собой.

Высота купе кабины лифта, допускающего транспортировку людей, измеренная от пола до конструктивного потолка кабины, должна быть не менее 2 м. При этом выступающие от конструктивного потолка вниз не более чем на 0,05 м элементы (плафон светильника, декоративные элементы и т.п.) не учитываются.

В лифте, у которого предусмотрена возможность самостоятельного освобождения пользователей из кабины лифта, находящейся в зоне отпирания дверей шахты, усилие открывания дверей кабины лифта должно быть не более 300 Н.

Величина среднего замедления при посадке кабины лифта с номинальным грузом на ловители плавного торможения или на буфера должна быть не более 9,81 м/с [2], на ловители резкого торможения - не более 25 м/с [2]. Допускается величина замедления более 25 м/с [2] при времени его действия не более 0,04 с.

Токоведущие части электрооборудования лифтов, находящиеся под напряжением более 42 В переменного тока и более 60 В постоянного тока, должны быть защищены от прикосновения, обозначены предупредительными надписями и иметь специальную маркировку.

Напряжение питания цепей управления лифта, освещения, розеток для подключения переносного инструмента, вентиляции, двухсторонней переговорной связи должно быть не более 250 В.

Напряжение цепи питания для переносных ламп должно быть не более 42 В.

Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины при эксплуатационных режимах работы не должна превышать:

для пассажирских лифтов и грузовых лифтов, доступных для людей, - 2 м/с [2];

Величина среднего замедления кабины лифта при экстренном торможении должна быть не более 9,81 м/с.

5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

Проектно-сметную документацию Подрядчик согласовывает со всеми заинтересованными лицами, в т.ч. с Заказчиком, управляющей организацией (УК, ТСЖ, ЖК или ЖСК) и эксплуатирующей организацией.

Регистрацию и ввод лифтов в эксплуатацию «Подрядчик» должен осуществить в строгом соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.

После завершения работ сдать объекты в эксплуатацию в полном объеме согласно СНиП 3.01.04-87 о приемке в эксплуатацию законченных строительных объектов.

Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:

- представитель Заказчика,

- представитель службы технического надзора (строительного контроля),

- представитель Подрядчика,

- представитель субподрядной организации (при необходимости),

- представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики,

- представитель органов местного самоуправления;

- представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости),

- представитель управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖК или ЖСК);

- представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется Комиссией по приемке законченного капитальным ремонтом объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной и исполнительной документацией, а также после устранения всех дефектов и замечаний.

Подрядчик, после завершения всего объема работ, предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны акты приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акты приемки законченного капитального ремонта объекта в 3 (трех) экземплярах, декларации соответствия капитального ремонта лифта техническим и нормативным требованиям, паспорта лифта.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Капитальный ремонт лифтов в жилом доме выполнить в соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Сроки выполнения работ, объемы выполненных работ должны соответствовать техническому заданию, локальным сметам и требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824; ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ».

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся

его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам

Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение № 1 к техническому заданию

Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам

№ п/п Наименование характеристики Требуемое значение

1 под. 2 под. 3 под. 4 под. 5 под.

1. Грузоподъемность, кг., не менее 400

2. Число пассажиров 5

3. Скорость подъема, м/с не менее 1,0

4. Число остановок 9

5. Обозначение остановок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

6. Конструкция дверей кабины и шахты Раздвижные автоматические двустворчатые

7. Способ открывания дверей шахты Автоматический, путем нажатия на ролик замка, неподвижной отводкой, установленной на дверях кабины

8. Высота подъема, м 19,6 21,6 21,6 21,6 21,6

9. Внутренние размеры кабины, мм, не менее, ширина/высота/глубина 980 / 2 100 / 1 12010. Вид кабины Непроходная

10. Размер дверного проема, мм, высота/ширина 1 980/ 650

11. Конструкция шахты Глухая, кирпич

12. Внутренние размеры шахты, мм. глубина/ширина 1 550 / 1 700

13. Напряжение тока питающей сети, В 380

14. Частота тока питающей сети, Гц 50

15. Главный привод Лебедка, поставляемая заводом изготовителем

16. Расположение машинного отделения Верхнее

17. Исполнение оборудования Лифт пассажирский для жилых зданий

18. Огнестойкость дверей шахты Е30

19. Система управления Кнопочная, смешанная собирательная, с вывозом кабины на любой этаж с попутными остановками

20. Дополнительное оборудование - панель управления, оснащенная азбукой Брайля;

- наличие поручня на задней стенке кабины

21. Дата выпуска, г. 2015

Приложение № 2 к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту 5 (пяти) лифтов грузоподъемностью 320 кг. на 9 (девять остановок) и лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 37

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол.

Замена лифтового оборудования

1 Разработка и согласование проектно-сметной документации 1 проект 5

Раздел 1. Машинное помещение

1 Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 1 шт. 5

2 Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 1 1 станция 5

3 Замена ограничителя скорости 1 ограничитель 5

4 Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1 1 устройство 5

5 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная 1 датчик 5

Раздел 2. Приямок и первая остановка

6 Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости 1 устройство 9

7 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная 1 датчик 15

8 Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная 1 аппарат 5

9 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,05

10 Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг1 дверь 5

Раздел 3. Остановки 2-9

11 Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг1 дверь 40

12 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная 1 датчик 120

13 Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная 1 аппарат 40

Раздел 4. Кабина лифта

14 Замена металлического каркаса кабины 1 каркас 5

15 Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг без доработки рамы пола 1 кабина 5

16 Замена порога кабины лифта 1 порог 5

17 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,05

18 Замена устройство стяжки канатов 1 устройство 5

19 Замена балки дверей кабины 1 балка 5

20 Установка смазывающего устройства 1 устройство 10

21 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) 1 устройство 5

22 Установка фотодатчика реверса 1 фотодатчик 5

23 Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 1 аппарат 5

24 Замена башмака 1 башмак 20

25 Замена поста «Ревизия» 1 пост 5

26 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная 1 датчик 15

27 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 1 шт. 5

Раздел 5. Противовес

28 Замена противовеса при подвеске трехканатной1 противовес 5

29 Замена башмака 1 башмак 20

30 Установка смазывающего устройства 1 устройство 10

Раздел 6. Электромонтажные работы

31 Замена электропроводки освещения шахты 1 этаж 45

32 Замена электропроводки по кабине с дверями раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 1 кабина 5

33 Снятие силовой электропроводки машинного помещения 1 провод 20

34 Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах 1 м провода 125

35 Отсоединение проводов от шкафа управления, количество концов - 80 1 шкаф 5

36 Отсоединение проводов от на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01) 10 концов 50

37 Отсоединение проводов от блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя 1 блок-контакт 135

38 Отсоединение проводов от вызывного аппарата 1 аппарат 40

39 Отсоединение проводов от этажного переключателя или датчика селекции 1 переключатель, датчик 40

40 Отсоединение проводов от центральной распаячной коробки 1 коробка 5

41 Отсоединение проводов от этажной распаячной коробки 1 коробка 45

42 Снятие электропроводки, проложенной в трубах 1 этаж 45

43 Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями раздвижными 1 шкаф 5

44 Подключение проводов электропроводки 1 провод 25

45 Замена подвесного кабеля 1 кабель 5

46 Установка струны (несущего троса) 1 струна 5

47 Прокладка жгута электропроводки по шахте 1 этаж 45

48 Прокладка жгута электропроводки в трубах к шкафу управления 1 п. м 15

49 Подсоединение проводов к центральной распаячной коробке 1 коробка 5

50 Отсоединение проводов от этажного переключателя или датчика селекции 1 переключатель, датчик 45

51 Подсоединение проводов к электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта 1 аппарат 100

52 Подсоединение проводов к шкафу управления лифтом 1 провод 200

53 Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки центральной 1 коробка 5

54 Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки этажной 1 коробка 45

55 Опробование работы лифта на всех режимах 1 лифт 5

Раздел 7. Прочие работы

56 Замена тягового каната 1 канат 15

57 Замена каната ограничителя скорости 1 канат 5

58 Балансировка системы «кабина-противовес» 1 система 5

59 Выравнивание направляющих противовесов и кабины 1 система 5

Строительно-отделочные работы в шахтах

1 Разборка железобетонных фундаментов (тумбы в приямке) 1 м32,5

2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (в приямке) 100 м2 отремонтированной поверхности 0,2

3 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (в приямке) 100 м2 окрашиваемой поверхности 035

4 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 (а приямках) 100 мест 0,15

5 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (в приямке) 100 м2 стяжки 0,125

6 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (в приямке) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,125

7 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 (в маш.пом.) 100 мест 0,55

8 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (в маш. пом.) 100 м2 стяжки 0,55

9 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций 2

10 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (полов в маш.пом.) 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,55

11 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм100 м2 отремонтированной поверхности 1

12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,125

13 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,18

14 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,55

15 Ремонт порогов шириной 100 мм100 отремонтированных мест 0,45

16 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 100 м2 отремонтированной поверхности 0,15

17 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с лестниц 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,125

Монтаж обрамления дверей шахт

1 Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой с полимерным покрытием с установкой наличников с полимерным покрытием 1 м2 проемов 58,5

Диспетчеризация

1 Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг100 м кабеля 1,125

2 Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной 100 м кабеля 0,75

3 Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи 1 компл. 1

4 Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта одиночная 1 блок 5

5 Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) 1 сетевой элемент 5

6 Грозозащита для воздушных абонентских линий 1 комплект 1

7 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей 1 шт. 5

8 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40А 1 шт. 5

9 Лифтовой блок ЛБ (для микропроцессорных станций) 1 блок 5

10 Датчик на дверь МП 1 шт. 5

11 Датчик на ограничитель скорости 1 шт. 5

12 Монтажный комплект ЛБ (МК ЛБР) 1 шт. 5

13 Переговорный комплект кабины 1 шт. 5

14 КСПВ 4*05 100 м. 0,5

Пусконаладочные работы

1 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами 1 лифт 5

2 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 1 остановка -5

Полное тех. освидетельствование и регистрация декларации соответствия техническому регламенту лифтов

1 Полное техническое освидетельствование лифта до 2-х остановок 1 лифт 5

2 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 1 остановка 35

Раздел 2. Регистрация декларации соответствия требованиям технического регламента 4-х лифтов

1 Регистрация декларации соответствия лифта техническому регламенту (2МРОТ) 1шт. 5


Похожие работы:

«Participle IIВопросы для контроля1. Как переводится на русский язык Participle II?2. Одинаково ли образуется Participle II правильных и неправильных глаголов?3. Дайте формулу образования Participle II правильных глаголов.4. Напишите Par...»

«ПОЛОЖЕНИЕО ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ГОРОДЕ ОБНИНСКЕСписок изменяющих документов (в ред. Решения Обнинского городского Собранияот 27.09.2016 N 05-18)1. Общие положения1.1. Адресная социальная помо...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. В.В. АНГАПОВА"МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "УРГЕНТНАЯ МЕДИЦИНА: Актуальные...»

«Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования "Город Электроугли Московской области" муниципальной услуги "Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение" Список разделов TOC \o 1-3 \h \z \u Термины и определения PAGEREF _Toc486246399 \h 4I...»

«-1070610-1680210 Инструкция по настройке функционала сдачи отчетности в ФСС через уполномоченного представителя. ЗАО Калуга Астрал 2015 г. Содержание TOC \o 1-2 \h \z \u 1.Введение PAGEREF _Toc409102903 \h 32.Регистрация на портале ФСС PAGEREF _Toc409102904...»

«Протокол № 130531/2908/024 -6 по проведению переторжки в заочной форме открытых конкурентных переговоров без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг международного юридического консульт...»

«Акт проведения плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственным бюджетным учреждением Новосибирской области "Агентство поддержки молодежных...»

«УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТМИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Кафедра тактико-специальной подготовкиОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ методические рекомендации по изучению учебной дисциплины для специальности 1-24 01 02 Правоведение. Форма по...»

«Редис: ранний, скороспелыйКакой овощ мы пробуем самым первым? Ну, конечно же, редис! Он и самый скороспелый. Раннеспелые сорта готовы к уборке через 20–30 дней после сева, а более поздние (и более весомые по массе) — через 40–60 дней. Плюс ко всему ре...»

«ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА(на материале современной районной прессы Удмуртии) Оглавление Введение Глава I. Законы логики и природа логических ошибок в журналистском тексте1.1. Текст и законы логики1.2. Единицы и процедуры логического ан...»

«УТВЕРЖДЕН Общим собранием учредителей Протокол N 1 от 1 декабря 2015 г. УСТАВ Ассоциации "Социальный кластер Архангельской области" г. Архангельск 2015 год1. Общие положения1.1. Ассоциация "Социальный кластер Архангельской области", именуемая далее по текс...»

«Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме № 126759 по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа 1 лот: для нужд ОАО Газпром газораспределение Иваново Лот 1 Заказчик: ОАО Газпром газораспределение И...»

«Содержание Пояснительная записка..3 Нормативно-правовая и документальная база программы.4 Направления деятельности..5 Ожидаемые результаты..6 Учебный план деятельности..8 Литература...10 Диагностический инструментарий..11 Пояснитель...»

«АНКЕТА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 1 Информация о страховой компании1.1 Полное наименование компании (на языке оригинала и на русском языке) 1.2 Краткое наименование компании 1.3 Дата регистрации компании 1.4. Информация о предыдущ...»

«В разведке. (посвящается ветерану-десантнику Сладкову Василию Петровичу) 142875115570Было это в Карелии, неподалеку от Питкяранты, в 1944 году 15 июля. В числе других воинов Василий Сладков...»

«Закон Кемеровской области от 9 июля 2012 г. N 73-ОЗ О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (принят постановлением Совета н...»

«Учебно-методическая карта занятия № 26 Предмет ОДБ 01 Русский язык Шифр Группа Дата Тема занятия 6.2. Правописание союзов. Вид занятия комбинированное Время 90 мин. Цели занятия Образовательная: п...»

«1 апреля 1993 года N 4730-1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 10.08.1994 N 23-ФЗ,от 29.11.1996 N 148-ФЗ, от 19.07.1997 N 106-ФЗ,...»

«УТВЕРЖДАЮ Основная образовательная программа Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Башкортостан Средний специальный музыкальный колледж По специальности 53.0...»

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОРЫВА 8.12.2012 "Edutainment" = education + entertainment 6 9 BIS “ACTION LEARNING” "Обучение действием" RES Креативная лаборатория Венчурный кружок фантазеров Тренировка творческого мышления ИНЬ Методы развития воображения – "Синектический штурм" ЯНЪ SOFT Интеллектуальная гимнас...»

«Межполушарная асимметрия головного мозга. План.1.Современные представления о межполушарной асимметрии.2.Основные функции полушарий головного мозга и связь между ними.2.1.Логика и распознавание образов;2...»

«Инструкция по работе с сервисом PowToon Бесплатные возможности сервиса несколько ограничены: по шаблону можно создать видео до 45 секунд, а без шаблона – до 5 минут (краткость сестра таланта?).  Готовые работы можно напрямую з...»

«Ролевая модель Ролевая модель Федерального реестра предназначена для разграничения прав доступа пользователей к просмотру (редактированию) информации об объектах, размещенной в базе данных Системы. С помощью ролевой модели т...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного предмета "География" для обучающихся 5 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области Г.С. Серегин М.П.ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА № _2-01/16_ Предварительный отбор на право включения в реестр квалифициро...»

«Лаврушкина В.И. главный библиотекарь отдела библиотечного краеведения ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова"ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА В ФОНДАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Д. ФЁДОРОВА В последние годы наблюдается расцвет выпуска православной литературы: растет число книг и...»

«Иеромонах Иероним (Миронов), канд. пед.наук, настоятель храма во имя мч.Иоанна Воина, г.БерезовскийУроки Афона. Под действием божественной любви оживляется в наши дни тяга к отеческому и мистическому богословию, к посту, аскетике и непрерывно...»

«Для успешного выполнения задания№1 ЕГЭ (письмо личного характера)помните, что объём письма должен соответствовать требованиям (100-140 слов). Допустимый предел 90-154 слова. Письмо, объём которого менее 90слов, получает 0 баллов. В письме, объём которого превышает 154 слова, проверяют и оценивают только первые 140 слов...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по Тульской области) Территориальный отдел Управления Федеральной сл...»

«ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН О военном положении Настоящий Закон в соответствии с Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики (далее – Конституция Луганской Народно...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.